多人购买商铺合同范本

多人购买商铺合同范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]多方购买商铺合同合同各方当事人：[甲方名称][乙方名称][丙方名称]1.甲方作为商铺的开发商，拥有位于[商铺地址]的商铺（以下简称“商铺”）的出售权；2.乙方、丙方作为购买方，愿意购买上述商铺；3.各方均同意按照公平、公正、诚实信用的原则，通过协商一致的方式，签订本合同，以明确双方的权利和义务。根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经甲乙丙三方协商一致，特订立本合同。第一条商铺基本情况1.1商铺的座落地点：位于[商铺地址]，商铺的面积为[商铺面积]平方米。1.2商铺的规划用途：商业。第二条购买商铺的数量和金额2.1乙方、丙方同意购买甲方的商铺，商铺的数量为[商铺数量]套。2.2商铺的总购买金额为人民币[总金额]元整（大写：[总金额]元整）。第三条付款方式及时间3.1乙方、丙方同意按照以下方式支付商铺购买款：（1）在签署本合同之日起五个工作日内，支付首付款人民币[首付款金额]元整（大写：[首付款金额]元整）；（2）剩余款项人民币[剩余款项]元整（大写：[剩余款项]元整），乙方、丙方同意按照甲方的要求，在商铺交付时支付。3.2乙方、丙方未按时支付上述款项的，应按照逾期付款总额的[逾期付款利率]%支付逾期付款违约金。第四条商铺交付及交付时间4.1甲方向乙方、丙方交付商铺的时间为[交付时间]。4.2甲方保证在交付时，商铺符合国家关于商铺建设的相关标准和质量要求。第五条合同的变更和解除5.1本合同一经签署，即对各方具有法律约束力。除非依法定程序，否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。5.2如因不可抗力等原因导致本合同无法履行的，各方可以协商解除本合同。在此情况下，乙方、丙方应当及时向甲方支付因其违约而产生的违约金。第六条争议解决6.1本合同的解释和履行发生的任何争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式三份，甲乙丙各方各执一份。7.2本合同自各方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签署日期：[签署日期][附件内容，如商铺平面图、商铺使用说明书等]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导多方购买商铺合同合同各方当事人：甲方（以下简称“甲方”）：[甲方名称]乙方（以下简称“乙方”）：[乙方名称]丙方（以下简称“丙方”）：[丙方名称]第三方（以下简称“第三方”）：[第三方名称]1.甲方作为商铺的开发商，拥有位于[商铺地址]的商铺（以下简称“商铺”）的出售权；2.乙方、丙方作为购买方，愿意购买上述商铺；3.第三方作为参与方，愿意协助甲方监督乙方的合同履行，并承担一定的协调和管理工作；4.各方均同意按照公平、公正、诚实信用的原则，通过协商一致的方式，签订本合同，以明确各方的权利和义务。根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经甲乙丙三方协商一致，特订立本合同。第一条商铺基本情况1.1商铺的座落地点：位于[商铺地址]，商铺的面积为[商铺面积]平方米。1.2商铺的规划用途：商业。第二条购买商铺的数量和金额2.1乙方、丙方同意购买甲方的商铺，商铺的数量为[商铺数量]套。2.2商铺的总购买金额为人民币[总金额]元整（大写：[总金额]元整）。第三条付款方式及时间3.1乙方、丙方同意按照以下方式支付商铺购买款：（1）在签署本合同之日起五个工作日内，支付首付款人民币[首付款金额]元整（大写：[首付款金额]元整）；（2）剩余款项人民币[剩余款项]元整（大写：[剩余款项]元整），乙方、丙方同意按照甲方的要求，在商铺交付时支付。3.2乙方、丙方未按时支付上述款项的，应按照逾期付款总额的[逾期付款利率]%支付逾期付款违约金。第四条商铺交付及交付时间4.1甲方向乙方、丙方交付商铺的时间为[交付时间]。4.2甲方保证在交付时，商铺符合国家关于商铺建设的相关标准和质量要求。第五条甲方权益保障5.1第三方作为甲方的代表，负责监督乙方和丙方的合同履行情况，确保甲方的权益得到保障。5.2第三方应定期向甲方报告乙方的合同履行情况，包括但不限于付款情况、商铺使用情况等。5.3如乙方、丙方有违约行为，第三方有权代表甲方采取相应的措施，包括但不限于暂停交付商铺、追究违约责任等。第六条乙方的违约及限制条款6.1乙方如未按时支付款项，应按照逾期付款总额的[逾期付款利率]%支付逾期付款违约金。6.2乙方如未按照合同约定的用途使用商铺，甲方有权要求乙方停止违约行为，并按照合同约定追究乙方的违约责任。6.3乙方如未按照合同约定的时间履行合同义务，甲方有权要求乙方支付迟延履行违约金，并有权要求乙方按照合同约定承担其他违约责任。第七条争议解决7.1本合同的解释和履行发生的任何争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式四份，甲乙丙四方各执一份。8.2本合同自各方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：第三方（盖章）：签署日期：[签署日期][附件内容，如商铺平面图、商铺使用说明书等]总结：第三方介入的意义和目的在于协助甲方监督乙方的合同履行，确保甲方的权益得到保障。通过第三方的参与，可以更好地协调各方之间的利益关系，提高合同履行效率，降低合同履行风险。同时，甲方为主导的目的和意义在于确保甲方作为商铺的开发商，能够按照合同约定顺利出售商铺，实现甲方的发展目标。通过本合同的签订，甲方能够更好地保障自身的权益，确保合同的履行，实现甲方的商业目标。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导多方购买商铺合同合同各方当事人：甲方（以下简称“甲方”）：[甲方名称]乙方（以下简称“乙方”）：[乙方名称]丙方（以下简称“丙方”）：[丙方名称]第三方（以下简称“第三方”）：[第三方名称]1.甲方作为商铺的开发商，拥有位于[商铺地址]的商铺（以下简称“商铺”）的出售权；2.乙方愿意购买上述商铺，丙方作为共同购买方；3.第三方作为参与方，愿意协助乙方和丙方监督甲方的合同履行，并承担一定的协调和管理工作；4.各方均同意按照公平、公正、诚实信用的原则，通过协商一致的方式，签订本合同，以明确各方的权利和义务。根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经甲乙丙三方协商一致，特订立本合同。第一条商铺基本情况1.1商铺的座落地点：位于[商铺地址]，商铺的面积为[商铺面积]平方米。1.2商铺的规划用途：商业。第二条购买商铺的数量和金额2.1乙方、丙方同意购买甲方的商铺，商铺的数量为[商铺数量]套。2.2商铺的总购买金额为人民币[总金额]元整（大写：[总金额]元整）。第三条付款方式及时间3.1乙方、丙方同意按照以下方式支付商铺购买款：（1）在签署本合同之日起五个工作日内，支付首付款人民币[首付款金额]元整（大写：[首付款金额]元整）；（2）剩余款项人民币[剩余款项]元整（大写：[剩余款项]元整），乙方、丙方同意按照甲方的要求，在商铺交付时支付。3.2乙方、丙方未按时支付上述款项的，应按照逾期付款总额的[逾期付款利率]%支付逾期付款违约金。第四条商铺交付及交付时间4.1甲方向乙方、丙方交付商铺的时间为[交付时间]。4.2甲方保证在交付时，商铺符合国家关于商铺建设的相关标准和质量要求。第五条乙方权益保障5.1第三方作为乙方的代表，负责监督甲方和丙方的合同履行情况，确保乙方的权益得到保障。5.2第三方应定期向乙方报告甲方和丙方的合同履行情况，包括但不限于付款情况、商铺使用情况等。5.3如甲方、丙方有违约行为，第三方有权代表乙方采取相应的措施，包括但不限于暂停交付商铺、追究违约责任等。第六条甲方的违约及限制条款6.1甲方如未按时交付商铺，应按照逾期交付总额的[逾期交付利率]%支付违约金。6.2甲方如未按照合同约定的标准交付商铺，乙方有权要求甲方按照合同约定承担违约责任。6.3甲方如未按照合同约定的时间履行合同义务，乙方有权要求甲方支付迟延履行违约金，并有权要求甲方按照合同约定承担其他违约责任。第七条争议解决7.1本合同的解释和履行发生的任何争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式四份，甲乙丙四方各执一份。8.2本合同自各方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：第