土建建设工程施工合同范本(2024版)

编号：__________土建建设工程施工合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

土建建设工程施工合同范本(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方（建设单位）1.2乙方（施工单位）1.3丙方（监理单位）1.4术语解释第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程投资估算第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6违约金第四章：工期及进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3关键节点4.4进度计划4.5工期延误第五章：施工质量与标准5.1质量要求5.2质量检验5.3质量控制5.4质量评定5.5标准规范第六章：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量6.4设备质量6.5验收程序第七章：安全生产与环保7.1安全生产要求7.2安全生产措施7.3安全事故处理7.4环保要求7.5环保措施第八章：变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更价格8.4变更工期8.5其他调整第九章：合同的解除与终止9.1解除条件9.2解除程序9.3终止条件9.4终止后果第十章：违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约10.3丙方违约10.4违约后果第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁机构11.3诉讼地点11.4法律适用第十二章：合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除程序12.4合同终止条件第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权13.3不可抗力13.4附件第十四章：附则14.1合同签订日期14.2合同有效期14.3合同附件14.4合同签署合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方（建设单位）：指_________，根据本合同承担相应权利和义务。1.2乙方（施工单位）：指_________，根据本合同承担相应权利和义务。1.3丙方（监理单位）：指_________，根据本合同承担相应权利和义务。1.4术语解释：本合同中使用的专业术语，如土建、建设工程等，按照相关行业标准及惯例进行解释。第二章：工程概况2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程内容：包括但不限于_________2.5工程投资估算：_________第三章：合同价格3.1合同总价：本合同总价为人名币（大写）：_________元整（小写）：_________元。3.2价格调整：合同履行过程中，如遇市场行情变化等不可抗力因素，双方可按_________方式进行价格调整。3.3预付款：甲方应按合同约定的_________%，向乙方支付预付款，总额为_________元。3.4进度付款：甲方应按乙方实际完成工程进度，向乙方支付进度付款，具体支付比例和时间按合同约定执行。3.5竣工结算：工程竣工后，甲乙双方按照合同约定的计价方式和标准进行竣工结算。3.6违约金：一方违约，应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：_________。第四章：工期及进度4.1开工日期：本工程约定开工日期为_________年_________月_________日。4.2竣工日期：本工程约定竣工日期为_________年_________月_________日。4.3关键节点：本合同约定的关键节点为_________。4.4进度计划：乙方应按照合同约定的进度计划完成工程，如有调整，应提前_________天通知甲方和丙方。4.5工期延误：如乙方原因导致工期延误，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：_________。第五章：施工质量与标准5.1质量要求：本工程质量应达到_________标准。5.2质量检验：乙方应按合同约定的检验标准和方法，对施工过程和工程质量进行自检。5.3质量控制：甲方、乙方和丙方应共同对工程质量进行控制，确保工程质量符合合同约定。5.4质量评定：工程竣工后，甲乙双方应按照合同约定的标准进行质量评定。5.5标准规范：本工程应遵守的国家标准、行业标准和地方标准等规范。第六章：材料与设备6.1材料供应：甲方负责供应工程所需的主要材料，乙方负责供应辅助材料。6.2设备供应：乙方负责供应施工所需的设备。6.3材料质量：甲方、乙方应确保供应的材料质量符合合同约定和国家标准。6.4设备质量：乙方应确保供应的设备质量符合合同约定和国家标准。6.5验收程序：工程所需的材料和设备到货后，乙方应按合同约定的程序进行验收。第八章：变更与调整8.2变更程序：变更事项应由甲方提出，乙方和丙方确认，并在变更通知书中明确变更内容、范围、价格和工期等。8.3变更价格：变更价格按照合同约定的计价方式和标准进行计算。8.4变更工期：变更工期按照双方协商确定的时间进行调整。8.5其他调整：合同履行过程中，双方可根据实际情况协商其他调整事项。第九章：合同的解除与终止9.2解除程序：解除合同应由甲方提出，乙方和丙方同意，并签署解除合同协议。9.3终止条件：合同履行完成后，本合同自动终止。9.4终止后果：合同终止后，双方应当按照合同约定处理后续事宜。第十章：违约责任10.1甲方违约：甲方违反合同约定，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：_________。10.2乙方违约：乙方违反合同约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：_________。10.3丙方违约：丙方违反合同约定，应承担违约责任，向甲方或乙方支付违约金，违约金计算方式为：_________。10.4违约后果：违约方应承担的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。第十一章：争议解决11.1争议解决方式：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2仲裁机构：如双方约定仲裁，应向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。11.3诉讼地点：如双方选择诉讼，应向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.4法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二章：合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。12.3合同解除程序：合同解除应经双方协商一致，并以书面形式签订解除协议。12.4合同终止条件：本合同在履行完成后自动终止。第十三章：其他约定13.1保密条款：双方应对合同履行过程中获悉的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2知识产权：双方在合同履行过程中产生的知识产权，归知识产权权利人所有。13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。13.4附件：本合同的附件包括但不限于合同图纸、技术文件、工程量清单等。第十四章：附则14.1合同签订日期：本合同签订日期为_________年_________月_________日。14.2合同有效期：本合同有效期为_________年。14.3合同附件：本合同附件已附在合同后，双方确认无误。14.4合同签署：本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方保存一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________丙方（盖章）：_________多方为主导时的，附件条款及说明附件条款1：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方提出的设计变更要求，乙方应在收到变更通知后的10个工作日内完成设计变更，并将变更后的设计方案提交给甲方和丙方审查。变更后的设计方案应符合合同约定的质量标准和工期要求。1.2甲方提出的工程规模、内容变更要求，乙方应在收到变更通知后的15个工作日内完成变更，并将变更后的工程方案提交给甲方和丙方审查。变更后的工程方案应符合合同约定的质量标准和工期要求。1.3甲方提出的工期调整要求，乙方应在收到工期调整通知后的5个工作日内向甲方和丙方提出调整后的施工计划，并确保工程按调整后的计划顺利进行。1.4若甲方违反合同约定，乙方有权暂停施工，并通知丙方。甲方应在收到乙方通知后的5个工作日内解决争议，否则乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。1.5若甲方明确表示不履行合同，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。违约金的计算方式为：合同总价款的5%。1.6若甲方因不可抗力导致合同无法履行，乙方有权解除合同。不可抗力事件发生后，甲方应立即通知乙方和丙方，并提供相关证明文件。附件条款2：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方应按照合同约定的质量标准和工期要求完成工程施工。若乙方不能按时完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。2.2乙方应保证供应的工程材料和设备的质量符合合同约定和国家标准。若乙方提供的材料和设备不符合质量要求，甲方有权要求乙方更换或修复，并承担由此产生的费用。2.3乙方应按照合同约定的价格和付款方式向甲方支付工程进度款。若乙方未能按约定支付进度款，甲方有权暂停施工，并要求乙方支付违约金。2.4乙方应按照合同约定的方式对工程进行自检。自检不合格的工程，乙方应自行整改，并承担由此产生的费用。2.5若乙方违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。违约金的计算方式为：合同总价款的5%。2.6若乙方因不可抗力导致合同无法履行，甲方有权解除合同。不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方和丙方，并提供相关证明文件。附件条款3：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1丙方应按照合同约定的监理范围和监理标准对工程施工进行监理。若丙方未能履行监理职责，甲方有权要求丙方承担相应的责任。3.2丙方应按照合同约定的时间节点对工程施工进度进行审核。若丙方未按时审核或审核结果不符合实际，甲方有权要求丙方改正，并承担由此产生的费用。3.3丙方应按照合同约定的方式对工程质量进行检验。若丙方未能按照约定进行质量检验，甲方有权要求丙方承担相应的责任。3.4丙方应客观、公正地处理工程施工过程中出现的问题。若丙方处理问题不公，甲方有权要求丙方承担相应的责任。3.5若丙方违反合同约定，甲方有权要求丙方承担违约责任。违约责任的计算方式为：合同总价款的3%。3.6若丙方因不可抗力导致合同无法履行，甲方有权解除合同。不可抗力事件发生后，丙方应立即通知甲方和乙方，并提供相关证明文件。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和技术文件3.工程量清单4.材料和设备供应清单5.付款凭证和进度报告6.变更和调整通知7.违约金计算公式8.不可抗力事件证明文件9.保密协议10.知识产权声明11.附件A：工程质量标准12.附件B：工期计划表13.附件C：支付条款明细14.附件D：违约金计算示例二、违约行为及认定：1.甲方违反合同约定，不按约定支付预付款、进度款或竣工结算款。2.甲方未按约定提供施工场地、施工条件或施工图纸。3.甲方未按约定完成设计变更或工程内容变更。4.乙方未按约定完成工程施工或提供不符合质量要求的材料和设备。5.乙方未按约定支付进度款或材料设备款。6.丙方未按约定履行监理职责或质量检验职责。7.丙方未按约定时间节点审核工程施工进度或质量。8.甲方、乙方、丙方未按约定处理工程施工过程中的问题。9.甲方、乙方、丙方未按约定履行保密义务。10.甲方、乙方、丙方未按约定处理知识产权相关事项。三、法律名词及解释：1.土建建设工程：指建筑物、构筑物及其附属设施的新建、扩建、改建等工程。2.合同履行：指合同双方按照约定履行各自的权利和义务。3.违约金：指违约方因违约行为应支付给守约方的经济赔偿。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.工期延误：指工程实际竣工时间超过合同约定的竣工时间。6.质量合格：指工程质量符合国家或行业规定的标准。7.保密义务：指合同双方对合同履行过程中获悉的对方商业秘密和机密信息予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程施工过程中出现的设计变更或工程内容变更，应及时沟通协商，签订补充协议。2.工程进度款和材料设备款的支付，应严格按照合同约定的付款方式和时间进行。3.丙方监理职责和质量检验职责的履行，应通过定期会议、报告和现场检查来确保。4.遇到不