2024二次结构工程劳务分包合同

编号：__________2024二次结构工程劳务分包合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024二次结构工程劳务分包合同合同目录第一章：总则1.1分包工程的范围与内容1.2分包工程的地点与工期1.3分包工程的费用与支付1.4分包工程的验收与保修第二章：分包商的义务与责任2.1分包商的基本义务2.2分包商的安全责任2.3分包商的工期责任2.4分包商的材料与设备第三章：发包人的义务与责任3.1发包人的基本义务3.2发包人的支持与协调3.3发包人的变更与调整3.4发包人的付款与验收第四章：合同价格与支付4.1合同价格的确定4.2合同价格的调整4.3合同支付的方式与时间4.4合同支付的审计与争议第五章：工期与进度5.1工期的约定与延期5.2进度计划的编制与执行5.3工期延误的后果与责任5.4工期提前的奖励与补偿第六章：材料与设备6.1材料与设备的标准与要求6.2材料与设备的供应与验收6.3材料与设备的使用与维护6.4材料与设备的质量与安全第七章：质量管理7.1质量管理的标准与要求7.2质量检测的方法与程序7.3质量问题的处理与责任7.4质量验收的程序与标准第八章：安全管理8.1安全管理的要求与措施8.2安全事故的报告与处理8.3安全费用的承担与补偿8.4安全培训与教育第九章：变更与调整9.1变更与调整的条件与程序9.2变更与调整的费用与时间9.3变更与调整的争议与解决9.4变更与调整的书面确认第十章：违约责任10.1违约行为与后果10.2违约责任的承担与赔偿10.3违约争议的解决与调解10.4违约责任的免除与减轻第十一章：争议解决11.1争议的解决方式与程序11.2争议的调解与仲裁11.3争议的诉讼与证据11.4争议的执行与强制第十二章：合同的解除与终止12.1合同解除的条件与程序12.2合同终止的原因与后果12.3合同解除与终止的赔偿与支付12.4合同解除与终止的书面通知第十三章：一般规定13.1合同的效力与履行13.2合同的修改与补充13.3合同的保密与知识产权13.4合同的转让与继承第十四章：附则14.1合同的生效与时间14.2合同的争议解释与适用法律14.3合同的附件与补充协议14.4合同的签字与盖章合同编号_________第一章：总则1.1分包工程的范围与内容：本合同所指的分包工程包括_________（具体工程内容），具体工程量与工程细节详见附件一。1.2分包工程的地点与工期：分包工程位于_________（工程地点），合同工期自_________（开始日期）至_________（结束日期）。1.3分包工程的费用与支付：分包工程的合同总价为_________（金额），支付方式及支付进度详见附件二。1.4分包工程的验收与保修：分包工程应按照合同约定的标准进行验收，验收合格后，分包商应承担_________（期限）的保修责任。第二章：分包商的义务与责任2.1分包商的基本义务：分包商应按照合同约定的标准和质量要求，完成分包工程的设计、施工、安装、调试等全部工作。2.2分包商的安全责任：分包商应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保分包工程的安全。2.3分包商的工期责任：分包商应确保按合同约定的工期完成分包工程，如因分包商原因导致工期延误，应按合同约定承担违约责任。2.4分包商的材料与设备：分包商应按照合同约定的标准和要求提供材料和设备，并对提供的材料和设备的质量负责。第三章：发包人的义务与责任3.1发包人的基本义务：发包人应提供合同约定的施工场地，并确保施工场地的安全和畅通。3.2发包人的支持与协调：发包人应负责协调与分包工程相关的政府部门、产权单位、施工单位等，确保分包工程的顺利进行。3.3发包人的变更与调整：如发包人需要对分包工程进行变更或调整，应提前_________（时间）通知分包商，并按照合同约定的程序进行。3.4发包人的付款与验收：发包人应按照合同约定的付款条件和时间进行付款，分包工程验收合格后，发包人应支付合同约定的尾款。第四章：合同价格与支付4.1合同价格的确定：合同价格根据_________（计价方式，如单价合同、总价合同等）确定，具体价格详见附件三。4.2合同价格的调整：合同价格调整的条件和程序详见附件四。4.3合同支付的方式与时间：合同支付采用_________（支付方式，如银行转账、现金等），支付时间及进度详见附件二。4.4合同支付的审计与争议：合同支付的审计程序和争议解决方式详见附件五。第五章：工期与进度5.1工期的约定与延期：分包工程的工期为_________（工期天数），如因分包商原因导致工期延误，应按合同约定承担违约责任。5.2进度计划的编制与执行：分包商应制定详细的施工进度计划，并报发包人审批，按照批准的计划执行。5.3工期延误的后果与责任：如分包商原因导致工期延误，应按合同约定承担违约责任，具体责任详见附件六。5.4工期提前的奖励与补偿：如分包商提前完成分包工程，按照合同约定给予奖励或补偿。第六章：材料与设备6.1材料与设备的标准与要求：分包商提供的材料和设备应符合国家相关标准和合同约定的要求，具体标准和要求详见附件七。6.2材料与设备的供应与验收：分包商应按照合同约定的时间、数量和质量要求供应材料和设备，发包人应进行验收。6.3材料与设备的使用与维护：分包商应对提供的材料和设备进行合理使用和定期维护，确保其正常运行。6.4材料与设备的质量与安全：分包商应对提供的材料和设备的质量和安全负责，如出现质量问题，分包商应承担相应的责任。第八章：变更与调整8.1变更与调整的条件与程序：合同执行过程中，如发生不可抗力或其他特殊情况，需要对合同内容进行变更或调整的，双方可协商一致，并签订书面变更协议。8.2变更与调整的费用与时间：变更或调整的费用和时间根据实际情况商定，并由双方签署书面协议。8.3变更与调整的争议与解决：如变更或调整过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可按合同约定的争议解决方式进行解决。8.4变更与调整的书面确认：所有变更或调整均应以书面形式确认，并由双方签字盖章生效。第九章：违约责任9.1违约行为与后果：任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。9.2违约责任的承担与赔偿：违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失，具体赔偿金额和方式详见附件八。9.3违约争议的解决与调解：如双方因违约产生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可按合同约定的争议解决方式进行解决。9.4违约责任的免除与减轻：如违约方能证明违约行为是由于不可抗力或其他特殊情况导致的，经双方协商一致，可免除或减轻违约责任。第十章：争议解决10.1争议的解决方式与程序：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决，协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。10.2争议的调解与仲裁：如双方同意调解，可邀请第三方进行调解；如双方同意仲裁，仲裁地点和仲裁机构详见附件九。10.3争议的诉讼与证据：如双方选择诉讼解决争议，诉讼地点和法院详见附件九。10.4争议的执行与强制：争议解决后，败诉方应按照判决或裁决的结果执行，如有必要，胜诉方可申请法院强制执行。第十一章：合同的解除与终止11.1合同解除的条件与程序：合同执行过程中，如发生不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。11.2合同终止的原因与后果：合同终止后，双方的权利和义务随之终止，但合同中关于结算、保密、知识产权等条款仍然有效。11.3合同解除与终止的赔偿与支付：合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行赔偿和支付，具体金额和方式详见附件十。11.4合同解除与终止的书面通知：合同解除或终止应以书面形式通知对方，并由双方签字盖章确认。第十二章：一般规定12.1合同的效力与履行：本合同自双方签字盖章之日起生效，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。12.2合同的修改与补充：合同执行过程中，如双方同意对合同进行修改或补充，应以书面形式进行，并由双方签字盖章生效。12.3合同的保密与知识产权：双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密，并尊重对方的知识产权。12.4合同的转让与继承：未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方，合同的继承事宜详见附件十一。第十三章：附件附件一：分包工程详细内容附件二：支付方式及支付进度附件三：合同价格明细附件四：价格调整条件及程序附件五：支付审计及争议解决附件六：工期延误及违约责任附件七：材料与设备标准要求附件八：违约赔偿明细附件九：争议解决方式及机构附件十：解除终止合同赔偿支付明细附件十一：合同转让继承事宜第十四章：合同签字甲方（发包人）：_________乙方（分包商）：_________授权代表签字：_________授权代表签字：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方对分包工程的监督和管理权：甲方有权对分包工程的施工过程进行监督和管理，确保分包商按照合同约定的标准进行施工。1.2甲方对分包商人员的要求：甲方有权要求分包商派遣具备相应资质和经验的人员进行施工，确保施工质量。1.3甲方对分包商材料和设备的要求：甲方有权要求分包商使用符合国家标准和合同约定的材料和设备，并对材料和设备的质量进行验收。1.4甲方对分包商施工进度的要求：甲方有权要求分包商按照合同约定的工期完成施工，如分包商延期，甲方有权按照合同约定追究分包商的违约责任。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方对分包工程的质量承诺：乙方承诺按照合同约定的标准和质量要求完成分包工程，并对分包工程的质量和安全承担责任。2.2乙方对分包工程的安全管理：乙方应建立健全的安全管理制度，确保施工过程中的安全。2.3乙方对分包工程的信息报告：乙方应定期向甲方报告分包工程的施工进度和质量情况，确保甲方了解分包工程的实际情况。2.4乙方对分包工程的变更处理：如甲方提出对分包工程的变更要求，乙方应按照甲方的要求进行变更，并按照合同约定的程序进行变更协议的签订。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊约定3.1第三方中介的职责和权限：第三方中介应公正、中立地协调甲乙双方的关系，确保分包工程的顺利进行。3.2第三方中介对分包工程的监督：第三方中介有权对分包工程的施工过程进行监督，确保分包商按照合同约定的标准进行施工。3.3第三方中介的调解和裁决权：如甲乙双方在合同执行过程中发生争议，第三方中介有权进行调解，并作出裁决。3.4第三方中介的责任和赔偿：第三方中介应承担因自身原因导致分包工程损失的责任，并赔偿甲乙双方的损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程详细内容2.支付方式及支付进度3.合同价格明细4.价格调整条件及程序5.支付审计及争议解决6.工期延误及违约责任7.材料与设备标准要求8.违约赔偿明细9.争议解决方式及机构10.解除终止合同赔偿支付明细11.合同转让继承事宜二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付款项未提供施工场地或施工场地不符合约定未履行合同约定的支持与协调义务提出不合理变更导致工程延期或增加费用2.乙方违约行为：未按约定标准完成工程施工过程中存在安全隐患或质量问题未按约定时间完成工程导致延期使用不符合标准的材料或设备3.第三方中介违约行为：未能公正、中立地协调双方关系未能按约定监督工程施工过程未能及时调解或裁决争议未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.分包工程：指发包人将其所承包的工程的一部分或全部，按照合同约定转让给第三方（分包商）完成的行为。2.工期延误：指分包商未能在合同约定的时间内完成工程，导致工程延期。3.违约责任：指违约方因未能履行合同约定的义务而应承担的法律责任。4.争议解决：指当合同各方在合同执行过程中发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。5.第三方中介：指在分包工程中，由甲方和乙方共同选定，负责协调双方关系、监督工程施工过程和调解争议的独立第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度不符合约定：及时沟通，了解原因协商调整工程进度计划必要时，根据合同约定采取违约赔偿措施2.材料和设备质量不达标：加强材料设备验收环节要求分包商更换或修复不合格材料设备依据合同约定追究分包商责任3.合同变更导致争议：