建设工程施工合同的范本(2024版)

编号：__________建设工程施工合同的范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同的范本(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：合同标的与工程概况2.1工程建设项目概况2.2工程标的2.3工程地点与工期第三章：合同价格与支付3.1合同价格3.2价格调整条件与方法3.3工程预付款3.4工程进度款3.5质量保证金3.6付款方式与支付流程第四章：工程质量与标准4.1工程质量标准4.2质量检验与验收4.3质量争议的处理第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期延误责任5.3工程提前完成奖励第六章：施工技术与材料6.1施工技术要求6.2材料供应与验收6.3施工设备第七章：安全生产与环保7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环保要求与措施第八章：违约责任与争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3法律适用与诉讼管辖第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同终止条件第十章：保密条款10.1保密内容10.2保密义务与责任第十一章：合同的生效、修改与解除11.1合同生效条件11.2合同修改条件11.3合同解除条件第十二章：合同附件12.1附件清单12.2附件内容第十三章：其他约定13.1双方约定的其他事项13.2附件约定的其他事项第十四章：合同的签署与备案14.1合同签署14.2合同备案与保管合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.1.1甲方：_________（甲方全称）1.1.2乙方：_________（乙方全称）1.2合同相关术语定义1.2.1工程：指_________（工程名称）1.2.2施工：指_________（施工内容的具体描述）1.2.3工期：指_________（工程预计开始日期至预计结束日期）第二章：合同标的与工程概况2.1工程建设项目概况2.1.1工程地点：_________（工程具体位置）2.1.2工程规模：_________（工程规模描述）2.1.3工程目标：_________（工程建设的具体目标）2.2工程标的2.2.1工程总价：_________（工程总价）2.2.2工程内容：_________（工程包含的具体内容）2.3工程地点与工期2.3.1工程开始日期：_________（工程预计开始日期）2.3.2工程结束日期：_________（工程预计结束日期）第三章：合同价格与支付3.1合同价格3.1.1工程总价：_________（金额）3.1.2价格构成：_________（详细说明价格构成）3.2价格调整条件与方法3.2.1价格调整条件：_________（具体价格调整条件）3.2.2价格调整方法：_________（具体价格调整方法）3.3工程预付款3.3.1预付款金额：_________（金额）3.3.2预付款支付时间：_________（具体支付时间）3.4工程进度款3.4.1进度款支付条件：_________（具体支付条件）3.4.2进度款支付比例：_________（比例）3.5质量保证金3.5.1保证金金额：_________（金额）3.5.2保证金扣除与退还条件：_________（具体条件）3.6付款方式与支付流程3.6.1付款方式：_________（具体付款方式）3.6.2支付流程：_________（具体支付流程）第四章：工程质量与标准4.1工程质量标准4.1.1工程质量等级：_________（具体质量等级）4.1.2质量验收标准：_________（具体验收标准）4.2质量检验与验收4.2.1检验程序：_________（具体检验程序）4.2.2验收条件：_________（具体验收条件）4.3质量争议的处理4.3.1争议解决方式：_________（具体解决方式）第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划5.1.1施工进度计划：_________（具体进度计划）5.1.2进度计划调整程序：_________（具体调整程序）5.2工期延误责任5.2.1工期延误责任划分：_________（具体划分）5.2.2工期延误赔偿标准：_________（具体标准）5.3工程提前完成奖励5.3.1提前完成奖励条件：_________（具体条件）5.3.2奖励金额：_________（金额）第六章：施工技术与材料6.1施工技术要求6.1.1施工技术标准：_________（具体技术标准）6.1.2施工技术交底：_________（具体要求）6.2材料供应与验收6.2.1材料供应责任：_________（具体责任）6.2.2材料验收程序：_________（具体程序）6.3施工设备6.3.1设备清单：_________（具体设备清单）6.3.2设备使用要求：_________（具体使用要求）第八章：违约责任与争议解决8.1违约责任8.1.1甲方违约责任：_________（具体违约责任）8.1.2乙方违约责任：_________（具体违约责任）8.2争议解决方式8.2.1协商解决：_________（具体协商要求）8.2.2调解解决：_________（具体调解机构）8.2.3仲裁解决：_________（具体仲裁委员会）8.2.4法律诉讼：_________（具体法院管辖）8.3法律适用与诉讼管辖8.3.1法律适用：_________（具体适用法律）8.3.2诉讼管辖：_________（具体管辖法院）第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更条件9.1.1变更条件：_________（具体变更条件）9.1.2变更程序：_________（具体变更程序）9.2合同解除条件9.2.1解除条件：_________（具体解除条件）9.2.2解除程序：_________（具体解除程序）9.3合同终止条件9.3.1终止条件：_________（具体终止条件）9.3.2终止程序：_________（具体终止程序）第十章：保密条款10.1保密内容10.1.1保密信息范围：_________（具体保密信息）10.1.2保密信息使用限制：_________（具体使用限制）10.2保密义务与责任10.2.1保密义务：_________（具体保密义务）10.2.2违约责任：_________（具体违约责任）第十一章：合同的生效、修改与解除11.1合同生效条件11.1.1生效条件：_________（具体生效条件）11.1.2生效时间：_________（具体生效时间）11.2合同修改条件11.2.1修改条件：_________（具体修改条件）11.2.2修改程序：_________（具体修改程序）11.3合同解除条件11.3.1解除条件：_________（具体解除条件）11.3.2解除程序：_________（具体解除程序）第十二章：合同附件12.1附件清单12.1.1附件名称：_________（具体附件名称）12.1.2附件内容：_________（具体附件内容）12.2附件内容12.2.1附件一：_________（具体附件一内容）12.2.2附件二：_________（具体附件二内容）（根据实际附件数量填写）第十三章：其他约定13.1双方约定的其他事项13.1.1事项一：_________（具体事项）13.1.2事项二：_________（具体事项）13.2附件约定的其他事项13.2.1附件约定的事项：_________（具体事项）第十四章：合同的签署与备案14.1合同签署14.1.1签署时间：_________（具体签署时间）14.1.2签署地点：_________（具体签署地点）14.1.3签署人员：_________（具体签署人员）14.2合同备案与保管14.2.1备案部门：_________（具体备案部门）14.2.2备案时间：_________（具体备案时间）14.2.3合同保管：_________（具体保管方式）多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定材料供应商1.1甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。1.2甲方应提供材料供应商的名单、联系方式及材料要求，乙方应按照提供的信息进行采购。1.3乙方应在甲方指定的材料供应商处购买材料，如乙方自行采购须提前征得甲方同意。2.甲方监督工程进度2.1甲方有权对工程进度进行监督，以确保工程按期完成。2.2甲方有权委派代表对施工现场进行定期检查，乙方应积极配合。2.3乙方应定期向甲方报告工程进度情况，如有延期情况应及时通知甲方并说明原因。3.甲方对工程质量的审查3.1甲方有权对工程质量进行审查，以确保工程符合约定的质量标准。3.2甲方有权要求对工程的关键部位进行质量检测，乙方应予以配合。3.3乙方应按照甲方的要求进行工程质量自检，并将自检报告提交给甲方审查。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方自主选择材料供应商1.1乙方有权自主选择工程所需材料供应商，甲方不得干预。1.2乙方应提供材料供应商的名单、联系方式及材料要求，甲方应予以确认。1.3乙方应在确认的材料供应商处购买材料，如变更供应商须提前征得甲方同意。2.乙方负责工程进度管理2.1乙方有权对工程进度进行管理，以确保工程按期完成。2.2乙方有权委派代表对施工现场进行定期检查，甲方应积极配合。2.3乙方应定期向甲方报告工程进度情况，如有延期情况应及时通知甲方并说明原因。3.乙方对工程质量的控制3.1乙方有权对工程质量进行控制，以确保工程符合约定的质量标准。3.2乙方有权要求对工程的关键部位进行质量检测，甲方应予以配合。3.3乙方应按照甲方的要求进行工程质量自检，并将自检报告提交给甲方审查。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的职责划分1.1第三方中介负责协调甲方与乙方的关系，确保合同的顺利履行。1.2第三方中介应协助甲方监督工程进度，确保工程按期完成。1.3第三方中介应协助甲方对工程质量进行审查，以确保工程符合约定的质量标准。2.第三方中介的协调工作2.1第三方中介有权对甲方和乙方的合同履行进行协调，以解决双方之间的分歧。2.2第三方中介应定期组织甲方和乙方进行会议，汇报工程进度和质量情况。2.3第三方中介应积极处理甲方和乙方之间的争议，维护双方的合法权益。3.第三方中介的报酬及支付3.1第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定，并在合同中予以明确。3.2第三方中介的报酬支付方式及时间应在合同中予以明确。3.3甲方和乙方应按照合同约定及时支付第三方中介的报酬，不得无故拖延。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.施工方案4.材料供应合同5.设备租赁合同6.施工人员名单7.工程进度计划8.工程质量标准9.安全生产措施10.环保要求与措施11.合同变更协议12.工程验收报告13.质量保证金支付凭证14.工程结算报告二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程进度款或预付款。2.乙方未按约定时间完成工程或出现严重质量问题。3.乙方未按甲方要求采购材料或使用不合格材料。4.乙方未按约定进行工程质量自检或隐瞒工程质量问题。5.甲方未按约定时间支付第三方中介的报酬。6.任何一方未履行合同约定的义务或违反合同条款。三、法律名词及解释：1.合同主体：指合同双方甲方和乙方。2.工程质量标准：指国家相关法律法规规定的工程质量标准。3.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。4.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任。5.合同解除：指合同一方或双方依法终止合同关系的行为。6.合同终止：指合同双方同意终止合同关系的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定应急预案，必要时调整施工计划，增派施工人员或使用加班等措施。2.材料供应问题：与供应商沟通协商，寻找替代供