机房整改施工合同(2024版)

编号：__________机房整改施工合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

机房整改施工合同(2024版)合同目录第一章：合同主体1.1甲方名称及联系方式1.2乙方名称及联系方式第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章：工程内容3.1机房整改施工范围3.2施工内容及施工量3.3施工工艺及标准第四章：合同价格4.1合同总价4.2付款方式及付款条件4.3工程进度款支付比例4.4价格调整条款第五章：施工期限5.1施工开始日期5.2施工结束日期5.3延期施工的条件及违约责任第六章：施工质量6.1工程质量标准6.2质量保证措施6.3质量争议的处理第七章：安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故的处理7.3安全生产责任划分第八章：材料供应8.1材料种类及规格8.2材料供应责任及时间8.3材料质量标准及验收第九章：技术支持与服务9.1技术支持内容9.2技术服务时间及方式9.3技术服务质量保证第十章：合同的履行与变更10.1合同履行的要求及条件10.2合同变更的条件及程序10.3合同解除及违约责任第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁机构及地点11.3诉讼管辖法院第十二章：合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4附则第十四章：附件14.1施工图纸及技术文件14.2工程量清单14.3合同价的详细构成14.4甲乙双方资质证明文件14.5其他相关文件合同编号_________第一章：合同主体1.1甲方名称：_________1.1甲方联系方式：_________1.2乙方名称：_________1.2乙方联系方式：_________第二章：工程概况2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程预算：_________第三章：工程内容3.1机房整改施工范围：_________3.2施工内容及施工量：_________3.3施工工艺及标准：_________第四章：合同价格4.1合同总价：_________4.2付款方式及付款条件：_________4.3工程进度款支付比例：_________4.4价格调整条款：_________第五章：施工期限5.1施工开始日期：_________5.2施工结束日期：_________5.3延期施工的条件及违约责任：_________第六章：施工质量6.1工程质量标准：_________6.2质量保证措施：_________6.3质量争议的处理：_________第七章：安全生产7.1安全生产要求：_________7.2安全事故的处理：_________7.3安全生产责任划分：_________第八章：材料供应8.1材料种类及规格：_________8.2材料供应责任及时间：_________8.3材料质量标准及验收：_________第九章：技术支持与服务9.1技术支持内容：_________9.2技术服务时间及方式：_________9.3技术服务质量保证：_________第十章：合同的履行与变更10.1合同履行的要求及条件：_________10.2合同变更的条件及程序：_________10.3合同解除及违约责任：_________第十一章：争议解决11.1争议解决方式：_________11.2仲裁机构及地点：_________11.3诉讼管辖法院：_________第十二章：合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件：_________12.2合同终止条件：_________12.3合同解除条件：_________第十三章：其他约定13.1保密条款：_________13.2知识产权保护：_________13.3不可抗力：_________13.4附则：_________第十四章：附件14.1施工图纸及技术文件：_________14.2工程量清单：_________14.3合同价的详细构成：_________14.4甲乙双方资质证明文件：_________14.5其他相关文件：_________甲方签字：_____________________日期：_____________________乙方签字：_____________________日期：_____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方额外责任：甲方负责提供施工所需的所有必要的许可和批准文件，确保施工过程中的合法性。1.2甲方监督权：甲方有权对施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。1.3甲方变更权：甲方在不违反合同总体目的和工程核心要求的前提下，有权对工程内容、施工范围和进度计划进行变更。1.4甲方提前完工激励：若乙方提前完成工程，甲方将根据提前完成的时间，给予乙方一定的奖励。1.5甲方逾期支付违约金：若甲方未能按合同约定的付款时间进行支付，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为逾期金额的千分之五。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方额外责任：乙方负责施工过程中的所有人员安全和设施保护，确保不损害甲方的其他财产。2.2乙方质量保证：乙方应承担工程质量的全面责任，确保工程达到约定的质量标准。2.3乙方进度保证：乙方应确保工程按约定的进度进行，若延期，乙方应承担相应的违约责任。2.4乙方材料供应：乙方负责提供合同约定的所有施工材料，并对材料的质量负责。2.5乙方技术支持：乙方应提供施工过程中的技术支持，确保工程顺利进行。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。3.2第三方中介费用：第三方中介的收费标准按双方约定的费用计算，由甲方支付。3.3第三方中介违约责任：若第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的违约责任。3.4第三方中介保密义务：第三方中介应对合同履行过程中获取的甲乙双方的商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给任何第三方。3.5第三方中介解除合同：在合同履行过程中，若甲乙双方达成一致，可以解除与第三方中介的合同，但应提前通知第三方中介，并支付相应的解除费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸及技术文件2.工程量清单3.合同价的详细构成4.甲乙双方资质证明文件5.其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付款项，认定为违约行为。2.乙方未按约定完成工程，认定为违约行为。3.乙方提供的材料不符合约定的质量标准，认定为违约行为。4.第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.机房整改施工：指对机房进行改造、升级和优化，以提高机房的功能性和安全性的施工活动。2.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.质量保证：指乙方对所提供的工程质量承担全面责任，确保工程达到约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，乙方应立即通知甲方，并采取措施加快施工进度。2.遇到材料质量问题，乙方应立即更换不符合质量标准的材料，并承担