2024建设工程施工合同示范

编号：__________2024建设工程施工合同(示范甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程施工合同(示范合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同文件的组成1.3合同的生效、变更和解除1.4合同的解释和争议解决第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程规模和建设内容2.3工程地点和施工范围2.4工程质量标准第三章：合同价格3.1合同价格的确定3.2价格调整的条件和方式3.3预付款和进度付款3.4竣工结算3.5违约金和赔偿金额的计算第四章：工期和进度4.1工期的约定4.2进度计划和节点要求4.3工期延误的处理4.4提前竣工的奖励和补偿第五章：施工质量和安全管理5.1施工质量的要求和检测5.2质量管理措施和制度5.3安全生产的要求和措施5.4安全事故的处理第六章：材料和设备6.1材料的供应和质量要求6.2设备的供应和安装要求6.3材料和设备的验收和检验6.4材料和设备的保管和使用第七章：施工人员和管理7.1施工队伍的组建和管理7.2施工人员的培训和考核7.3施工现场的管理和维护7.4环境保护和文明施工第八章：合同的履行和监督8.1合同的履行原则和方式8.2合同的监督和检查8.3合同的验收和移交8.4工程保修和维护第九章：违约责任9.1违约行为的界定9.2违约责任的承担方式9.3违约金的计算和支付9.4违约赔偿的限额和计算第十章：争议解决10.1争议解决的方式10.2仲裁的申请和程序10.3诉讼的管辖和程序10.4争议解决的费用和承担第十一章：合同的变更和解除11.1合同变更的条件和方式11.2合同解除的条件和方式11.3变更和解除的效力11.4变更和解除的赔偿和补偿第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止的条件和方式12.2合同解除的程序和效力12.3终止和解除后的结算和赔偿12.4终止和解除后的责任和义务第十三章：附则13.1合同的生效和终止条件13.2合同的修改和补充13.3合同的废止和替代13.4合同的保管和复制第十四章：附件14.1合同附件的清单14.2附件的生效和效力14.3附件的修改和补充14.4附件的保管和复制合同编号：2024建设工程施工合同(示范第一章：总则1.1合同当事人甲方：（甲方全称）乙方：（乙方全称）1.2合同文件的组成本合同文件包括合同协议书、专用条款、通用条款、图纸、技术文件、工程量清单、工程报价单等。1.3合同的生效、变更和解除本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更和解除应经双方协商一致，并书面确认。1.4合同的解释和争议解决本合同的解释应遵循合同文件的组成和内容的内在联系。合同争议的解决应通过协商解决，协商不成的，可以向约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第二章：工程概况2.1工程简介工程名称为：（工程名称）工程地点为：（工程地点）工程性质为：（工程性质）2.2工程规模和建设内容工程规模为：（工程规模）建设内容为：（建设内容）2.3工程地点和施工范围工程地点为：（工程地点）施工范围为：（施工范围）2.4工程质量标准工程质量标准应符合：（相关质量标准）第三章：合同价格3.1合同价格的确定本合同的价格为：（合同价格），价格货币为：（货币）。3.2价格调整的条件和方式价格调整的条件和方式按照专用条款约定执行。3.3预付款和进度付款预付款为：（预付款金额），进度付款按照专用条款约定执行。3.4竣工结算竣工结算应按照合同约定的计价方式和价格计算。3.5违约金和赔偿金额的计算违约金和赔偿金额的计算按照专用条款约定执行。第四章：工期和进度4.1工期的约定本工程的工期为：（工期），工期单位为：（工期单位）。4.2进度计划和节点要求进度计划和节点要求按照专用条款约定执行。4.3工期延误的处理工期延误的处理按照专用条款约定执行。4.4提前竣工的奖励和补偿提前竣工的奖励和补偿按照专用条款约定执行。第五章：施工质量和安全管理5.1施工质量的要求和检测施工质量应符合：（相关质量要求），施工质量检测按照专用条款约定执行。5.2质量管理措施和制度质量管理措施和制度按照专用条款约定执行。5.3安全生产的要求和措施安全生产应符合：（相关安全生产要求），安全生产措施和制度按照专用条款约定执行。5.4安全事故的处理安全事故的处理按照专用条款约定执行。第六章：材料和设备6.1材料的供应和质量要求材料的供应应符合：（相关要求），材料质量应符合：（相关质量要求）。6.2设备的供应和安装要求设备的供应应符合：（相关要求），设备安装应符合：（相关安装要求）。6.3材料和设备的验收和检验材料和设备的验收和检验按照专用条款约定执行。6.4材料和设备的保管和使用材料和设备的保管和使用按照专用条款约定执行。第八章：合同的履行和监督8.1合同的履行原则和方式双方应按照合同约定的原则和方式履行合同。8.2合同的监督和检查甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。8.3合同的验收和移交工程完成后，乙方应按照合同约定进行自检，并向甲方申请验收。验收合格的，甲乙双方进行工程移交。8.4工程保修和维护工程保修期为：（保修期），乙方在保修期内负责工程的保修和维护。第九章：违约责任9.1违约行为的界定违约行为包括不履行合同义务、延迟履行合同义务、不按照合同约定履行义务等。9.2违约责任的承担方式违约责任承担方式包括支付违约金、赔偿损失、履行合同等。9.3违约金的计算和支付违约金的计算和支付按照专用条款约定执行。9.4违约赔偿的限额和计算违约赔偿的限额和计算按照专用条款约定执行。第十章：争议解决10.1争议解决的方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。10.2仲裁的申请和程序仲裁申请应向：（仲裁机构名称）提出，仲裁程序按照仲裁机构的规定执行。10.3诉讼的管辖和程序诉讼管辖地为：（诉讼管辖地），诉讼程序按照法院的规定执行。10.4争议解决的费用和承担争议解决费用按照专用条款约定执行。第十一章：合同的变更和解除11.1合同变更的条件和方式合同变更的条件和方式按照专用条款约定执行。11.2合同解除的条件和方式合同解除的条件和方式按照专用条款约定执行。11.3变更和解除的效力变更和解除不影响双方的其他权利和义务。11.4变更和解除的赔偿和补偿变更和解除的赔偿和补偿按照专用条款约定执行。第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止的条件和方式合同终止的条件和方式按照专用条款约定执行。12.2合同解除的程序和效力合同解除的程序和效力按照专用条款约定执行。12.3终止和解除后的结算和赔偿终止和解除后的结算和赔偿按照专用条款约定执行。12.4终止和解除后的责任和义务终止和解除后，双方应按照专用条款约定承担相应责任和义务。第十三章：附则13.1合同的生效和终止条件合同自双方签字盖章之日起生效，终止条件按照专用条款约定执行。13.2合同的修改和补充合同的修改和补充应经双方协商一致，并书面确认。13.3合同的废止和替代合同的废止和替代应经双方协商一致，并书面确认。13.4合同的保管和复制合同及其附件应由双方分别保管，必要时可进行复制。第十四章：附件14.1合同附件的清单附件清单如下：1.工程图纸2.技术文件3.工程量清单4.工程报价单5.其他附件14.2附件的生效和效力附件自双方签字盖章之日起生效，与合同具有同等效力。14.3附件的修改和补充附件的修改和补充应经双方协商一致，并书面确认。14.4附件的保管和复制附件应由双方分别保管，必要时可进行复制。合同编号：2024建设工程施工合同(示范)甲方签字：____________________日期：____年__月__日乙方签字：____________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方对工程进度和质量的特殊要求甲方要求工程必须在：（具体日期）前完成，工程质量必须达到：（具体质量标准）。说明：甲方根据项目的重要性及市场需求，对工程进度和质量有更为严格的要求。1.2甲方对材料和设备的选择权甲方有权对工程所需材料和设备的选择进行审批，并对不符合要求的材料和设备进行更换。说明：甲方为确保工程质量和安全，对材料和设备的选择有更高的标准和要求。1.3甲方对工程变更的权力甲方有权根据工程实际情况对工程进行变更，乙方应无条件服从甲方的变更要求。说明：甲方在工程过程中可能会根据实际情况对工程进行调整，乙方需积极配合。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方的施工方法和工艺乙方应采用：（施工方法和工艺）进行施工，以保证工程质量和进度。说明：乙方根据自身的施工经验和能力，选择合适的施工方法和工艺，以确保工程顺利进行。2.2乙方的工程保修和维护乙方在保修期内应对工程进行定期检查和维护，确保工程设备正常运行。说明：乙方作为施工方，对工程的保修和维护负有责任，需确保工程设备长期稳定运行。2.3乙方的工程进度报告乙方应定期向甲方报告工程进度，报告内容包括：（报告内容具体要求）。说明：乙方需向甲方汇报工程进展情况，以便甲方了解工程进度和质量。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊约定3.1第三方中介的监督和协调第三方中介应负责对甲乙双方进行监督和协调，确保双方按照合同约定履行义务。说明：第三方中介作为中立方，有责任确保甲乙双方按照合同履行，维护双方的权益。3.2第三方中介的调解和裁决第三方中介在合同履行过程中出现的争议和纠纷，有权进行调解和裁决。说明：第三方中介具备调解和裁决权，有助于解决甲乙双方在合同履行过程中的争议和纠纷。3.3第三方中介的服务费用第三方中介的服务费用为：（费用金额），费用支付方式为：（支付方式）。说明：甲乙双方需按照约定支付第三方中介的服务费用，以确保中介能够提供及时有效的服务。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术文件3.工程量清单4.工程报价单5.合同协议书6.专用条款7.通用条款8.施工方法和工艺说明9.材料和设备供应清单10.工程进度报告模板11.保修和维护服务协议12.工程变更协议13.争议调解和裁决协议14.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.不履行合同义务：指未能按照合同约定的时间、质量、数量等完成工作。2.延迟履行合同义务：指未能按照合同约定的时间完成工作。3.不按照合同约定履行义务：指未能完全按照合同约定的条款履行工作。4.工程质量不符合约定：指工程质量未达到合同约定的标准。5.安全事故：指在施工过程中发生的人员伤亡、财产损失等意外事件。6.材料和设备不符合约定：指材料和设备未达到合同约定的质量标准。7.工期延误：指工程完成时间超过合同约定的工期。8.提前竣工：指工程完成时间早于合同约定的工期。9.工程变更：指在合同履行过程中对工程内容、规模、质量等方面的修改。10.争议解决：指在合同履行过程中双方对合同条款、工程质量、工期等问题产生的分歧。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。2.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。3.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。4.第三方中介：指在合同履行过程中，协助甲方和乙方进行监督、协调、调解等服务的独立第三方。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.保修：指承包人对工程在一定期限内出现的质量问题进行修复和维护的服务。7.工期：指合同约定的工程完成所需的时间。8.进度：指工程按照合同约定的时间表进行的施工进程。9.质量：指工程满足合同约定技术标准、使用功能和安全要求的状态。10.安全事故：指在施工过程中发生的人员伤亡、财产损失等意外事件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划，增加人力资源，采用高效施工方法。2.工程质量问题：加强质量检测，及时整改，停工整顿，重新验收。3.材料和设备不符合要求：及时更换，加强材料检验，与供应商沟通协商。4.合同条款争议：查阅合同，协商解决，调