2024钢结构雨棚清包工施工合同范本

编号：__________2024钢结构雨棚清包工施工合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024钢结构雨棚清包工施工合同范本合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同文件的组成1.3合同的生效、变更和解除1.4合同的履行和验收1.5合同的争议解决第二章：工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容2.4工程进度计划第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3工程款支付3.4竣工结算第四章：施工质量4.1质量标准4.2质量保证措施4.3质量检查与验收第五章：施工安全5.1安全标准5.2安全防护措施5.3安全事故处理第六章：材料和设备6.1材料和设备的要求6.2材料和设备的供应6.3材料和设备的验收第七章：技术支持和配合7.1技术文件的提供7.2施工过程中的技术问题7.3技术培训和指导第八章：工期和进度8.1工期要求8.2进度计划和报告8.3工期延误的处理第九章：违约责任9.1承包商的违约责任9.2发包商的违约责任9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用第十一章：合同的解除和终止11.1合同解除的条件11.2合同终止的条件11.3合同解除和终止后的处理第十二章：合同的转让和分包12.1合同转让的条件12.2合同分包的限制12.3分包合同的履行和验收第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律适用和争议解决第十四章：附件14.1合同附件列表14.2附件内容的说明和解释合同编号_________第一章：总则1.1合同当事人甲方：（全称）乙方：（全称）1.2合同文件的组成1.3合同的生效、变更和解除本合同自双方签字盖章之日起生效；（具体日期）合同的变更和解除需双方协商一致，并以书面形式进行；（变更/解除日期）1.4合同的履行和验收乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准和安全要求完成施工；（履行日期）甲方应按照合同约定的进度和质量要求进行验收；（验收日期）1.5合同的争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；（协商日期）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二章：工程概况2.1工程地点工程位于：（具体地点）2.2工程规模工程规模：（具体描述）2.3工程内容工程内容包括：（具体列出工程内容）2.4工程进度计划工程进度计划：（具体计划）第三章：合同价格3.1合同总价合同总价为：（具体金额）3.2价格调整价格调整的条件和方式：（具体描述）3.3工程款支付工程款支付的时间和比例：（具体支付计划）3.4竣工结算竣工结算的时间和方式：（具体结算计划）第四章：施工质量4.1质量标准工程质量应符合：（具体标准）4.2质量保证措施乙方应采取的质量保证措施：（具体措施）4.3质量检查与验收甲方对工程质量的检查和验收：（具体检查/验收程序）第五章：施工安全5.1安全标准工程安全应符合：（具体标准）5.2安全防护措施乙方应采取的安全防护措施：（具体措施）5.3安全事故处理安全事故的处理程序：（具体处理程序）第六章：材料和设备6.1材料和设备的要求材料和设备的要求：（具体要求）6.2材料和设备的供应材料和设备的供应：（具体供应方式/责任）6.3材料和设备的验收材料和设备的验收程序：（具体验收程序）第七章：技术支持和配合7.1技术文件的提供乙方应提供的技术文件：（具体文件列表）7.2施工过程中的技术问题技术问题的解决方式：（具体解决方式）7.3技术培训和指导技术培训和指导的内容：（具体培训内容）第八章：工期和进度8.1工期要求工程应于：（具体日期）前竣工交付使用。8.2进度计划和报告乙方应每月提交：（具体份数）进度报告。8.3工期延误的处理工期延误的原因及处理方式：（具体延误原因及处理方式）第九章：违约责任9.1承包商的违约责任承包商未能按合同约定履行义务的责任承担方式：（具体责任承担方式）9.2发包商的违约责任发包商未能按合同约定履行义务的责任承担方式：（具体责任承担方式）9.3违约赔偿违约赔偿的计算方式和金额：（具体赔偿方式和金额）第十章：争议解决10.1争议解决方式争议解决方式：（具体解决方式）10.2争议解决程序争议解决的程序：（具体程序）10.3争议解决费用争议解决费用的承担方式：（具体费用承担方式）第十一章：合同的解除和终止11.1合同解除的条件合同解除的条件：（具体解除条件）11.2合同终止的条件合同终止的条件：（具体终止条件）11.3合同解除和终止后的处理合同解除和终止后的处理：（具体处理方式）第十二章：合同的转让和分包12.1合同转让的条件合同转让的条件：（具体转让条件）12.2合同分包的限制合同分包的限制：（具体限制条件）12.3分包合同的履行和验收分包合同的履行和验收：（具体履行和验收方式）第十三章：其他约定13.1保密条款保密条款：（具体保密内容）13.2知识产权保护知识产权保护：（具体保护内容）13.3不可抗力不可抗力的定义及处理方式：（具体定义及处理方式）13.4法律适用和争议解决合同适用的法律及争议解决法院：（具体法律及法院）第十四章：附件14.1合同附件列表附件列表：（具体附件名称）14.2附件内容的说明和解释附件内容的说明和解释：（具体说明和解释）甲方：（签字）乙方：（签字）日期：（签字日期）多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指定的分包商甲方有权指定分包商进行工程的分包工作，乙方应接受甲方的选择并按照甲方的要求进行合作。1.2甲方的监督和检查甲方有权对工程进行监督和检查，以确保工程按照合同约定的质量、安全和进度要求进行。乙方应积极配合甲方的监督和检查工作。1.3甲方的变更要求甲方有权根据工程实际情况提出变更要求，乙方应根据甲方的要求进行相应的调整和修改。甲方应承担因变更引起的额外费用。1.4甲方的提前交付要求甲方有权要求乙方提前交付工程，乙方应在甲方要求的提前交付日期前完成工程的相应工作。甲方应根据实际情况支付提前交付所需的额外费用。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方的技术支持和培训乙方应提供必要的技术支持和培训，以确保甲方相关人员能够正确使用和维护工程。培训内容和时间由双方协商确定。2.2乙方的备品备件供应乙方应负责提供工程所需的备品备件，并确保备品备件的质量和数量。备品备件的供应时间和方式由双方协商确定。2.3乙方的售后服务乙方应提供工程的售后服务，包括工程运行期间的维护、修理和更换。售后服务的具体内容和期限由双方协商确定。2.4乙方的变更申请乙方有权根据工程实际情况提出变更申请，甲方应认真考虑乙方的建议并按照双方协商的结果进行相应的调整和修改。附加条款三：第三方中介时的特殊约定3.1第三方中介的引入当双方同意引入第三方中介进行工程的协调和管理时，中介方的职责和权利由双方共同确定，并应签订相应的协议。3.2第三方中介的费用中介方的费用由双方协商确定，并应在合同中明确。中介方的费用支付方式和相关责任由双方协商确定。3.3第三方中介的监督和检查中介方有权对工程进行监督和检查，以确保工程按照合同约定的质量、安全和进度要求进行。乙方应积极配合中介方的监督和检查工作。3.4第三方中介的协调和调解中介方应负责协调和调解甲方、乙方之间的争议和问题，以保证工程的顺利进行。中介方的协调和调解结果具有约束力。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工方案和安全措施3.材料和设备的技术规格和性能参数4.分包商资质证明文件5.工程进度计划和时间表6.质量检查和验收标准7.施工合同的变更和修改记录8.工程保修和售后服务协议9.争议解决的仲裁协议或法院管辖协议10.其他双方协商确定的附件二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定支付工程款2.甲方未按照合同约定提供施工场地和条件3.甲方未按照合同约定履行监督和检查职责4.乙方未按照合同约定完成施工任务5.乙方未按照合同约定使用合格材料和设备6.乙方未按照合同约定采取安全防护措施7.乙方未按照合同约定按时提交进度报告8.双方未按照合同约定履行合同义务的其他情况三、法律名词及解释：1.钢结构雨棚：指以钢结构为主要承重结构的雨棚，用于遮盖和保护建筑物或空间。2.清包工：指承包商只负责施工，不负责材料和设备的采购和供应。4.工期延误：指工程完成时间超过合同约定的竣工交付使用时间。5.质量标准：指工程质量应符合的国家标准、行业标准或双方约定的标准。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定合理的进度计划，加强施工管理和协调，确保工程按时完成。2.材料和设备不合格：严格材料和设备的采购和验收程序，确保合格材料和设备的供应。3.安全事故发生：加强施工现场的安全管理，定期进行安全教育和培训，确保施工安全。4.变更和修改需求：及时沟通和协商，制定变更和修改的程序和费用承担方式，确保工程的顺利进行。5