电梯井施工合同协议书

电梯井施工合同协议书合同编号：__________合同各方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为电梯井工程的业主，愿意与乙方进行电梯井施工合作，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1本工程为__________项目电梯井施工工程。1.2工程地点为：__________。1.3工程规模：__________。1.4工程质量标准：__________。第二条工程价款2.1电梯井施工工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包括但不限于：人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。2.3工程价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为尾款。第三条工期3.1合同约定的工期为__________天。3.2乙方若因特殊情况不能按期完成工程，应提前__________天向甲方提出延期申请，并说明延期理由。甲方有权根据实际情况决定是否同意延期，并按延期天数相应顺延合同约定的工期。3.3乙方应严格按照约定的工期组织施工，确保工程按时完工。第四条质量与验收4.1乙方应按照合同约定的质量标准完成施工，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2工程验收方式分为初步验收和最终验收：（1）初步验收：工程完成后，乙方应通知甲方进行初步验收。甲方应在收到通知后__________天内组织相关人员对工程进行初步验收；（2）最终验收：初步验收合格后，乙方应通知甲方进行最终验收。甲方应在收到通知后__________天内组织相关人员对工程进行最终验收。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，并重新申请验收。整改期间，甲方有权要求乙方支付因此而产生的额外费用。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的__________%。5.2甲方未按照约定时间支付工程价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付工程价款的__________%。5.3双方违反合同约定的其他条款的，应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算书3.施工方案4.材料合格证明5.施工人员资格证明6.工程进度计划7.质量验收标准8.合同履行过程中的相关correspondence二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程：认定标准为实际完成时间与合同约定完成时间不符，超出约定时间。2.甲方未按约定时间支付工程价款：认定标准为实际支付时间与合同约定支付时间不符，超出约定时间。3.工程验收不合格：认定标准为工程实体验收结果不符合合同约定的质量标准。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责委托乙方进行电梯井施工。2.乙方：指合同中的受托方，负责按照甲方的要求进行电梯井施工。3.工程价款：指乙方为完成合同约定的工程内容，应得的报酬。4.工期：指合同约定的乙方完成工程的时间范围。5.质量标准：指乙方完成工程应达到的技术要求和质量要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法为乙方应提前通知甲方，说明延误原因，并与甲方协商顺延工期。2.工程质量问题：解决办法为乙方应按照甲方的要求及时整改，并重新申请验收。3.甲方支付延迟：解决办法为乙方可以催告甲方支付，甲方应在合同约定的时间内支付工程价款。4.合同争议：解决办法为双方通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑项目中的电梯井施工环节。2.适用于甲方为电梯井工程的业主，乙方为具