风力发电安装合同

风力发电安装合同合同编号：__________鉴于业主拟建设风力发电项目，并委托承包商承担该项目的安装工作，双方经友好协商，达成如下协议：第一条合同范围1.1本合同范围内的风力发电安装工作包括但不限于：风力发电机的安装、塔架的安装、电缆的布设、接地网的施工、控制系统的安装、调试及验收等。1.2承包商应按照合同约定的时间、质量和标准完成安装工作，并保证风力发电机组在验收合格后正常运行。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，业主向承包商支付合同价款的30%作为预付款；（2）安装工作完成后，经业主验收合格，业主向承包商支付合同价款的60%；（3）质保期结束后，业主向承包商支付合同价款的10%。第三条工期3.1承包商应按照合同约定的时间表完成安装工作，工期自开工之日起计算。3.2承包商如因自身原因导致工期延误，应向业主支付违约金，违约金为合同价款的0.5%。第四条质量标准4.1承包商应按照合同约定的质量标准完成安装工作，并保证风力发电机组在验收合格后正常运行。4.2业主有权对承包商的安装工作进行监督检查，承包商应予以配合。4.3验收不合格的，承包商应按照业主的要求及时整改，直至达到合同约定的质量标准。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条合同的生效、变更和解除7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2合同的变更或解除应经双方协商一致，并书面确认。7.3合同终止后，承包商应按照业主的要求做好善后工作，包括但不限于设备拆除、场地清理等。第八条其他约定8.1双方应遵守国家的法律法规，不得违反国家政策。8.2双方应履行合同约定的义务，不得擅自违约。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.风力发电机组安装方案2.风力发电机组技术参数3.施工组织设计4.质量保证书5.安全防护措施方案6.进度计划表7.付款申请表8.验收报告9.维修服务协议二、违约行为及认定：1.工期延误：指承包商未按照合同约定的时间表完成安装工作。2.质量不符合约定：指承包商未按照合同约定的质量标准完成安装工作，或风力发电机组验收不合格。3.保密信息泄露：指双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息未予以保密。4.擅自变更或解除合同：指未经双方协商一致，一方擅自对合同内容进行变更或解除。三、法律名词及解释：1.风力发电安装合同：指甲方（业主）与乙方（承包商）就风力发电项目的安装工作达成的明确双方权利义务的书面协议。2.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。3.质保期：指合同约定的风力发电机组安装完成后，承包商对设备提供的免费维修保养期限。4.商业秘密和机密信息：指不为公众所知悉，具有商业价值，并经双方确认需予以保密的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定合理的施工计划，确保各项工作的顺利进行。如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商调整工期。2.质量问题：在施工过程中，双方应加强监督检查，确保工程质量。如验收不合格，承包商应按照业主要求及时整改，直至达到合同约定的质量标准。3.保密信息泄露：双方应对涉及商业秘密和机密信息的内容予以严格保密，并签订保密协议。如发生泄露，泄露方应承担相应的法律责任。4.合同变更或解除：任何关于合同的变更或解除，必须经双方协商一致，并书面确认。未经协商一致的变更或解除均无效。五、所有应用场景：1.甲方为风力发电项目业主，乙方为具有风力发电机组安装资质的承包商。2.甲方委托乙方承担风力发电项目的安装工作。3.双方在合同约定的时间、质量和标准完成安装工作，并保证风力发电机组正常运行。4.甲方按照合同约定的时间和比