2024版井巷工程施工合同

编号：__________2024版井巷工程施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版井巷工程施工合同合同目录第一章：合同总则1.1合同主体1.2合同签订地点和时间1.3合同生效条件1.4合同解释权第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资估算第三章：工程内容3.1工程主要包括3.2工程量清单3.3工程质量标准3.4工程进度要求第四章：合同价格4.1合同总价4.2价格调整机制4.3支付方式4.4预付款和进度款第五章：合同履行5.1承包人义务5.2发包人义务5.3合同变更5.4合同终止第六章：工程质量6.1质量标准6.2质量控制6.3质量验收6.4质量争议的处理第七章：工程安全7.1安全管理7.2安全事故处理7.3安全防护措施7.4安全生产费用的支付第八章：工期延误8.1工期顺延的情形8.2工期延误的责任8.3工期延误的赔偿第九章：合同争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼9.4争议解决的时间限制第十章：合同的解除10.1合同解除的条件10.2合同解除的程序10.3合同解除后的责任处理第十一章：违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的条件12.3合同终止和解除后的处理第十三章：其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律适用第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容合同编号_________第一章：合同总则1.1合同主体1.1.1发包人：指_________（发包人全称）1.1.2承包人：指_________（承包人全称）1.2合同签订地点和时间1.2.1签订地点：_________1.2.2签订时间：_________1.3合同生效条件1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2合同生效后，双方应严格按照合同条款履行各自的权利和义务。1.4合同解释权1.4.1本合同的解释权归双方共同所有。1.4.2对合同的任何解释和解释权的行使，应符合合同精神和法律规定。第二章：工程概况2.1工程名称2.1.1本工程名称为：_________2.2工程地点2.2.1本工程位于：_________2.3工程规模2.3.1工程规模为：_________2.4工程投资估算2.4.1工程投资估算为：_________第三章：工程内容3.1工程主要包括3.1.1工程主要包括：_________3.2工程量清单3.2.1工程量清单见附件一。3.3工程质量标准3.3.1工程质量应符合：_________3.4工程进度要求3.4.1工程进度要求：_________第四章：合同价格4.1合同总价4.1.1合同总价为：_________4.2价格调整机制4.2.1价格调整机制：_________4.3支付方式4.3.1支付方式：_________4.4预付款和进度款4.4.1预付款为：_________4.4.2进度款支付条件：_________第五章：合同履行5.1承包人义务5.1.1承包人应按合同约定完成工程。5.1.2承包人应负责工程的质量、安全、进度等。5.2发包人义务5.2.1发包人应按合同约定支付合同价款。5.2.2发包人应提供施工所需的相关手续和资料。5.3合同变更5.3.1合同变更的条件：_________5.4合同终止5.4.1合同终止的条件：_________第六章：工程质量6.1质量标准6.1.1工程质量应符合国家相关标准和规范。6.2质量控制6.2.1承包人应建立健全质量控制体系。6.3质量验收6.3.1工程验收标准和方法：_________6.4质量争议的处理6.4.1质量争议的处理：_________第七章：工程安全7.1安全管理7.1.1承包人应建立健全安全生产管理体系。7.2安全事故处理7.2.1安全事故的处理程序：_________7.3安全防护措施7.3.1安全防护措施：_________7.4安全生产费用的支付7.4.1安全生产费用的支付：_________第八章：工期延误8.1工期顺延的情形8.1.1不可抗力因素导致的工期延误。8.1.2发包人原因导致的工期延误。8.1.3设计变更导致的工期延误。8.2工期延误的责任8.2.1因不可抗力因素导致的工期延误，双方互不承担责任。8.2.2因发包人原因导致的工期延误，发包人应承担相应责任。8.2.3因设计变更导致的工期延误，按变更后的约定执行。8.3工期延误的赔偿8.3.1工期延误的赔偿标准：_________第九章：合同争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。9.1.2如协商不成，争议提交仲裁。9.2仲裁9.2.1仲裁机构：_________9.2.2仲裁地点：_________9.3诉讼9.3.1诉讼地点：_________9.3.2诉讼法院：_________9.4争议解决的时间限制9.4.1争议应在发现之日起_________内提出。第十章：合同的解除10.1合同解除的条件10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2因不可抗力因素导致合同无法履行。10.2合同解除的程序10.2.1合同解除应书面通知对方。10.2.2合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事项。10.3合同终止和解除后的处理10.3.1合同终止和解除后，承包人应停止施工。10.3.2合同终止和解除后，发包人应支付承包人相应的工程价款。第十一章：违约责任11.1违约行为11.1.1承包人未按合同约定完成工程。11.1.2发包人未按合同约定支付价款。11.2违约责任11.2.1违约责任的承担方式：_________11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额：_________第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止的条件12.1.1工程完工并验收合格。12.1.2双方协商一致终止合同。12.2合同解除的条件12.2.1合同解除的条件：_________12.3合同终止和解除后的处理12.3.1合同终止和解除后的处理：_________第十三章：其他条款13.1保密条款13.1.1双方应对合同内容保密。13.1.2保密期限：_________13.2知识产权保护13.2.1知识产权的保护：_________13.3不可抗力13.3.1不可抗力的定义：_________13.4法律适用13.4.1适用法律：_________第十四章：附件14.1附件列表14.1.1附件一：工程量清单14.1.2附件二：设计图纸14.1.3附件三：合同补充协议14.2附件内容14.2.1附件一内容：_________14.2.2附件二内容：_________14.2.3附件三内容：_________发包人（盖章）：_________代表人（签字）：_________承包人（盖章）：_________代表人（签字）：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定材料供应商1.1甲方有权指定工程所需材料的供应商。1.2乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，除非乙方能提供同等质量且价格更优的替代材料，并经甲方同意。2.甲方监督工程进度2.1甲方有权对工程进度进行监督。2.2乙方应定期向甲方报告工程进度，并根据甲方要求调整工程计划。3.甲方对工程质量的控制3.1甲方有权对工程质量进行控制。3.2乙方应按照甲方的要求进行质量控制，并接受甲方的检查和验收。4.甲方对工程变更的权力4.1甲方有权提出工程变更。4.2乙方应按照甲方的要求进行工程变更，并承担相应的变更费用。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方负责工程质量1.1乙方应保证工程质量符合合同约定的标准。1.2乙方应对工程质量问题负责，并承担相应的修复和赔偿责任。2.乙方负责工程安全2.1乙方应负责工程的安全管理。2.2乙方应对安全事故负责，并承担相应的安全防护费用。3.乙方负责工程进度3.1乙方应按照合同约定的进度完成工程。3.2乙方应对工期延误负责，并承担相应的违约责任。4.乙方对材料的采购和保管4.1乙方负责工程所需材料的采购和保管。4.2乙方应对材料的质量负责，并承担因材料问题导致的工程质量问题。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的职责1.1第三方中介应公正、中立地调解合同争议。1.2第三方中介应对合同的履行进行监督，并确保双方的权益得到保障。2.第三方中介的选定2.1双方应共同选定第三方中介。2.2双方应对第三方中介的选定结果表示认可，并遵守其调解结果。3.第三方中介的费用3.1双方应承担第三方中介的费用。3.2第三方中介的费用应在合同中明确约定。4.第三方中介的保密义务4.1第三方中介应对合同内容和双方的商业秘密保密。4.2第三方中介应对其调解过程中的通信和资料保密。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：设计图纸3.附件三：合同补充协议4.附件四：材料供应商名单5.附件五：工程进度报告6.附件六：质量控制计划7.附件七：安全防护措施方案8.附件八：工程变更申请9.附件九：违约赔偿计算公式10.附件十：第三方中介资质证明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付预付款或进度款未提供施工所需的相关手续和资料未按约定进行工程变更或提出不合理变更要求未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为未按约定时间完成工程或质量不达标使用非甲方指定材料供应商提供的材料未按甲方要求进行质量控制或安全防护未履行合同约定的其他义务3.第三方中介违约行为未能公正、中立地调解合同争议未按约定时间完成调解或提出不合理调解方案泄露合同内容和商业秘密未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.违约行为：指合同一方或多方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。4.质量控制：指对工程质量进行监督、检查和验收，确保工程质量符合合同要求。5.安全防护：指为工程施工过程中的人员和财产提供安全保障的措施。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：双方协商调整工程计划，必要时签订进度变更协议。2.材料质量问题解决办法：及时更换不合格材料，对已使用材料造成的损失进行赔偿。3.质量验收不合格