2024工程招投标及合同

编号：__________2024工程招投标及合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024工程招投标及合同合同目录第一章：前言1.1合同背景1.2合同目的1.3合同适用范围第二章：招投标基本规定2.1招投标条件2.2招投标程序2.3投标文件的组成2.4投标保证金第三章：合同主体3.1发包人3.2承包人3.3招标代理机构第四章：合同内容4.1工程概况4.2工程量清单4.3合同价格4.4工程质量标准4.5工程进度要求第五章：合同的履行5.1承包人的义务5.2发包人的义务5.3合同的变更5.4合同的终止第六章：合同的支付6.1支付方式6.2支付时间6.3支付条件第七章：违约责任7.1承包人的违约责任7.2发包人的违约责任7.3违约赔偿方式第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁或诉讼地点8.3仲裁或诉讼时效第九章：合同的生效、变更和解除9.1合同的生效条件9.2合同的变更程序9.3合同的解除条件第十章：保密条款10.1保密信息的定义10.2保密义务10.3保密期限第十一章：合同的转让11.1合同转让的条件11.2转让程序11.3转让后的责任承担第十二章：法律法规12.1适用法律法规12.2法律法规的冲突解决第十三章：其他条款13.1合同的language13.2合同的签订地点和日期13.3合同的附件第十四章：附录14.1招投标文件14.2合同协议书14.3工程量清单14.4技术规格说明书合同编号_________第一章：前言1.1合同背景：根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，为完成2024工程建设项目的招投标及合同签订工作，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，特制定本合同。1.2合同目的：明确发包人和承包人之间的权利义务关系，确保工程项目的顺利实施。1.3合同适用范围：本合同适用于2024工程建设项目的招投标及合同签订工作。第二章：招投标基本规定2.1招投标条件：工程建设项目的招投标活动应符合国家法律法规、行业标准和技术规范的要求，具备相应的资金、技术和管理能力。2.2招投标程序：包括招标公告、投标人资格预审、招标文件发售、投标文件递交、开标、评标、中标通知等环节。2.3投标文件的组成：包括投标函、投标保证金、资质证书、业绩证明、项目经理简历、施工组织设计、投标报价等。2.4投标保证金：投标保证金金额为招标估算价的1%，以银行保函或现金形式提交。第三章：合同主体3.1发包人：指承担工程建设项目的法人或其他组织。3.2承包人：指依法取得工程建设项目承包资格的法人或其他组织。3.3招标代理机构：指依法设立并承担招标代理业务的机构。第四章：合同内容4.1工程概况：包括工程名称、建设地点、建设规模、建设内容、工程质量标准、工程投资等。4.2工程量清单：包括工程项目的名称、数量、单位、工程量、工程单价等。4.3合同价格：合同价格根据工程量清单和工程单价计算确定，包括总价和调整价格。4.4工程质量标准：按照《建设工程质量管理条例》和国家相关标准、规范执行。4.5工程进度要求：按照合同约定的时间节点完成工程项目的各个阶段。第五章：合同的履行5.1承包人的义务：按照合同约定完成工程项目的施工、保修等工作。5.2发包人的义务：提供施工场地、办理相关手续、按时支付合同价款等。5.3合同的变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订补充协议。5.4合同的终止：合同履行完成后，合同自动终止。第六章：合同的支付6.1支付方式：合同价款采用分期支付方式，包括预付款、进度款、验收款和保修款等。6.2支付时间：按照合同约定的时间节点和支付比例进行支付。6.3支付条件：承包人按合同约定完成相应工程节点后，发包人应及时支付相应款项。第七章：违约责任7.1承包人的违约责任：未按合同约定完成工程、质量不符合标准、安全责任事故等。7.2发包人的违约责任：未按时支付合同价款、提供施工场地等。7.3违约赔偿方式：按照合同约定和法律规定，承担相应的违约责任，赔偿对方损失。第八章：争议解决8.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁或诉讼地点：北京市仲裁委员会或北京市第一中级人民法院。8.3仲裁或诉讼时效：争议发生之日起一年内提出。第九章：合同的生效、变更和解除9.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的变更程序：合同变更应书面签订补充协议，并经双方确认。9.3合同的解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除条件，双方可协商解除合同。第十章：保密条款10.1保密信息的定义：包括合同内容、技术资料、商业秘密等。10.2保密义务：双方在合同履行过程中，对获得的保密信息予以保密，不得泄露给第三方。10.3保密期限：自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起两年。第十一章：合同的转让11.1合同转让的条件：合同不得转让给第三方。11.2转让程序：如双方同意转让，应签订书面转让协议，并经双方确认。11.3转让后的责任承担：转让后的合同主体继续承担原合同的权利义务。第十二章：法律法规12.1适用法律法规：本合同适用中华人民共和国法律。12.2法律法规的冲突解决：如本合同与国家法律法规冲突，以国家法律法规为准。第十三章：其他条款13.1合同的language：本合同以中文为准。13.2合同的签订地点和日期：本合同于____年____月____日在____签订。13.3合同的附件：包括招投标文件、合同协议书、工程量清单、技术规格说明书等。第十四章：附录14.1招投标文件：包括招标公告、招标文件、投标文件等。14.2合同协议书：本合同协议书作为合同附件，与合同具有同等法律效力。14.3工程量清单：详细列明工程项目的名称、数量、单位、工程量、工程单价等。14.4技术规格说明书：包括工程项目的技术要求、施工标准、材料要求等。发包人（盖章）：_________________________授权代表（签字）：_________________________承包人（盖章）：_________________________授权代表（签字）：_________________________签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料供应商。乙方应按照甲方指定的供应商进行采购，并承担由此产生的费用。如乙方需更换供应商，需提前征得甲方同意。1.2工程变更：甲方有权根据项目需求对工程进行变更。如工程变更导致合同价款增减，双方应签订补充协议，明确变更后的合同价款。1.3工期延误：如因甲方原因导致工程延期，甲方应支付乙方因此产生的额外费用，包括但不限于人工、材料、设备等。1.4质量控制：甲方有权对工程质量进行监督和检查。如乙方工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、整改，并承担相应费用。1.5工程验收：工程完成后，甲方有权组织验收。如乙方工程验收不合格，甲方有权要求乙方整改，直至达到验收标准。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方负责工程质量：乙方应保证工程质量符合国家法律法规、行业标准及甲方要求。如工程质量出现问题，乙方应承担相应责任。2.2乙方负责工程进度：乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方因此产生的违约金。2.3乙方保护甲方知识产权：乙方在合同履行过程中，应保护甲方的知识产权，不得侵犯甲方拥有的专利、商标、著作权等。2.4乙方保密义务：乙方应对合同履行过程中的商业秘密、技术秘密等予以保密，不得泄露给第三方。2.5乙方负责售后服务：工程验收合格后，乙方应提供一定期限的售后服务。如乙方未按约定提供售后服务，甲方有权要求乙方承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介负责协助甲方和乙方完成合同的签订、履行及验收等工作。如第三方中介未能履行职责，应承担相应责任。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方和乙方协商确定。如双方未能就中介费用达成一致，可通过协商或其他方式解决。3.3第三方中介的独立性：第三方中介在履行合同过程中，应保持独立性，不受甲方和乙方的影响。3.4第三方中介的赔偿责任：如第三方中介的行为导致甲方和乙方损失，第三方中介应承担相应赔偿责任。3.5第三方中介的更换：如甲方和乙方对第三方中介不满意，有权协商更换中介机构。更换中介机构时，双方应签订书面补充协议。附件及其他补充说明一、附件列表：1.招投标文件2.合同协议书3.工程量清单4.技术规格说明书5.资质证书6.业绩证明7.项目经理简历8.施工组织设计9.投标报价10.银行保函11.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.承包人未按合同约定完成工程，或工程质量不符合标准。2.发包人未按时支付合同价款。3.双方未按合同约定履行义务，导致合同无法履行或造成损失。4.合同一方未经对方同意，擅自变更或解除合同。5.合同一方泄露对方商业秘密或技术秘密。6.合同一方未按约定提供售后服务或保修。7.合同一方未履行合同约定的保密义务。8.双方未能就合同履行过程中的争议达成一致，导致合同无法正常履行。三、法律名词及解释：1.招投标法：中华人民共和国招标投标法。2.合同：指双方为完成特定工程建设项目而签订的具有法律约束力的文件。4.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任。5.赔偿责任：指违约方因违约行为给守约方造成损失，应承担的赔偿责任。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。7.知识产权：指著作权、专利权、商标权等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工期，或按合同约定支付违约金。2.工程质量问题：要求承包人整改，必要时采取措施降低损失。3.合同价款支付争议：查阅合同条款，协商解决支付问题。4.保密信息泄露：采取法律手段，要求违约方承担赔偿责任。5.合同履行过程中