顶管施工合同的索赔规定

顶管施工合同的索赔规定合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为顶管工程的委托方，乙方为顶管工程的承包方，双方经友好协商，就顶管工程的索赔规定达成如下协议：一、索赔事件（1）因甲方原因导致工程延期、暂停或终止；（2）因设计变更导致工程量增加或减少；（3）因甲方提供的施工图纸、技术要求、材料、设备等存在问题，导致工程返工、停工或修改；（4）甲方未按约定时间支付工程进度款，导致工程进度受到影响；（5）不可抗力因素导致工程受到影响。1.2乙方在发生索赔事件后，应立即书面通知甲方，并提供相关证明材料。甲方应在收到索赔通知后的15日内答复乙方。二、索赔金额和工期2.1索赔金额（1）因甲方原因导致工程延期、暂停或终止的，乙方有权要求甲方支付工程延期期间的工程造价及相应损失；（2）因设计变更导致工程量增加或减少的，乙方有权要求按实际增加或减少的工程量支付工程款；（3）因甲方提供的施工图纸、技术要求、材料、设备等存在问题，导致工程返工、停工或修改的，乙方有权要求甲方支付相应的工程造价及损失；（4）甲方未按约定时间支付工程进度款，导致工程进度受影响的，乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息及相应损失；（5）不可抗力因素导致工程受影响的，按照双方协商确定的索赔金额支付。2.2工期（1）因甲方原因导致工程延期、暂停或终止的，乙方有权要求顺延工期；（2）因设计变更导致工程量增加或减少的，工期相应顺延；（3）因甲方提供的施工图纸、技术要求、材料、设备等存在问题，导致工程返工、停工或修改的，工期相应顺延；（4）甲方未按约定时间支付工程进度款，导致工程进度受影响的，工期相应顺延；（5）不可抗力因素导致工程受影响的，按照双方协商确定的工期顺延。三、争议解决3.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。四、其他4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。4.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.顶管施工合同文本2.设计变更通知3.工程延期通知书4.工程进度款支付凭证5.不可抗力事件证明6.索赔申请表7.损失证明材料8.合同履行证明9.法律意见书（如有）二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程进度款，认定违约。2.甲方提供的施工图纸、技术要求、材料、设备等存在问题，导致工程返工、停工或修改，认定违约。3.甲方未按约定履行合同义务，如延期、暂停或终止工程，认定违约。4.乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定，认定违约。5.不可抗力因素导致工程受到影响，双方均不承担违约责任。三、法律名词及解释：1.顶管施工：指利用顶管设备进行管道铺设的施工方法。2.索赔：指合同一方因对方违约或不可抗力原因，要求对方承担相应责任的行为。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.工期：指合同约定的工程完成时间。5.工程造价：指完成工程所需的全部费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付工程进度款：乙方应立即书面通知甲方，要求支付逾期付款的利息及相应损失，并顺延工期。2.设计变更导致工程量增加或减少：乙方应按照实际增加或减少的工程量要求甲方支付工程款，并顺延工期。3.甲方提供的施工图纸、技术要求、材料、设备等存在问题：乙方应立即书面通知甲方，要求修改或更换，并顺延工期。4.不可抗力因素导致工程受到影响：双方应协商确定索赔金额和工期顺延。5.工程质量不符合约定：乙方应按照合同约定承担违约责任，如返工、维修或赔偿损失。五、所有应用场景：1