工程承包施工合同

工程承包施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）一、工程概况1.1工程名称：（工程全称）1.2工程地点：（工程具体位置）1.3工程内容：（工程主要内容）1.4工程规模：（工程规模描述）1.5工程预算：（工程预算金额）二、合同主体2.1甲方：2.2乙方：三、合同标的及价款3.1乙方同意承担本合同项下的工程承包施工任务，并保证按照约定的质量、进度、安全等要求完成施工。3.2合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.3价款的支付方式、支付时间及支付条件按照本合同约定的付款条款执行。四、合同履行4.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等相关事宜，确保乙方能够顺利施工。4.2乙方应按照合同约定的质量、进度、安全等要求进行施工，并接受甲方的监督、检查。4.3乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、工程技术标准、施工规范等进行施工，确保工程质量、安全。4.4乙方应做好施工现场的卫生、安全防护工作，确保施工过程中的安全、环保。五、合同的变更、解除和终止5.1合同的变更、解除和终止，应当依法协商一致，并签订书面协议。5.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更、解除或终止合同。5.3甲方逾期支付合同价款，乙方有权依法解除合同。六、违约责任6.1双方违反合同约定的，应当承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。6.2甲方逾期支付合同价款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期付款天数×日利率。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.工程预算明细表3.施工方案及施工组织设计4.施工合同履行过程中所需的相关批准文件5.施工合同的补充协议6.施工过程中的变更协议7.工程验收标准及验收程序8.施工安全事故应急预案9.环境保护和文明施工措施方案10.乙方施工人员名单及资质证明二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付合同价款，认定为甲方违约。2.乙方未能按照约定的质量、进度、安全等要求完成施工，认定为乙方违约。3.乙方擅自变更合同内容，未经甲方同意，认定为乙方违约。4.甲方提供的施工场地、施工条件、施工资料等不符合合同约定，导致乙方无法正常施工，甲方未能在约定时间内予以解决，认定为甲方违约。5.不可抗力因素导致合同无法履行，双方协商一致可解除合同，不视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的承担合同权利和义务的一方。2.乙方：指合同中约定的承担合同权利和义务的一方。3.工程承包施工合同：指乙方承担某项工程的施工任务，并按照约定完成施工，甲方支付相应价款的合同。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.合同解除：指合同双方依法协商一致，终止合同关系的法律行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现质量问题：及时停工，与甲方沟通，查明原因，采取措施予以整改，重新验收。2.施工进度延误：分析原因，制定赶工措施，与甲方沟通，必要时调整合同约定的竣工日期。3.施工安全事故：立即启动应急预案，采取有效措施控制事故，及时报告甲方和相关部门，配合调查处理。4.合同价款争议：双方协商解决，无法解决的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。5.施工过程中的变更：双方协商一致，签订变更协议，明确变更内容、价款及工期等。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程的施工承包。2.适用于施工方为甲方提供施工服务，甲方支付价款的场景。3.适用于需要明确施工质量、