酒店客房卫生间水磨石施工合同书

酒店客房卫生间水磨石施工合同书合同编号：__________合同各方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：______________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：______________鉴于甲方为酒店业主，乙方为具备酒店客房卫生间水磨石施工资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方为甲方提供酒店客房卫生间水磨石施工服务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________酒店客房卫生间水磨石施工项目1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：乙方负责按照甲方提供的施工图纸和施工要求，完成酒店客房卫生间水磨石施工，包括但不限于材料采购、施工、验收等环节。二、合同价格2.1双方确认，本合同施工费用为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2乙方报价已包含施工所需的一切材料、人工、设备、工具、运输、管理、税费等费用。2.3乙方应向甲方提供正式的税务发票。三、施工期限3.1乙方应按照甲乙双方确认的施工进度计划完成施工。3.2施工期限自甲方提供施工场地、材料等施工条件之日起计算，共计________日。3.3乙方如因自身原因导致施工延期，应承担相应的违约责任。四、施工质量4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工要求进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。4.2乙方应保证施工过程中所用材料合格，并承担因材料质量问题导致的一切责任。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。五、付款方式及进度5.1本合同施工费用分为三个阶段支付，具体支付比例和时间如下：第一阶段：合同签订后七个工作日内，支付合同总额的30%；第二阶段：工程进度达到50%时，支付合同总额的30%；第三阶段：工程验收合格后七个工作日内，支付合同总额的40%。5.2乙方开具税务发票后，甲方按照约定的付款比例支付相应款项。六、违约责任6.1乙方如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总额的1%乘以逾期天数。6.2甲方如未按照约定时间支付施工费用，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的1%乘以逾期天数。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：________________一、附件列表：1.甲方提供的施工图纸2.乙方施工方案及施工计划3.乙方采购的材料清单4.工程验收标准及方法5.税务发票6.施工进度报告7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定或国家标准，视为违约。3.甲方未按约定时间支付施工费用，视为违约。4.甲方提供的施工图纸或施工要求发生变化，未与乙方协商一致导致施工受阻或延误，视为违约。5.双方在履行合同过程中发生争议，未能通过友好协商解决，需诉诸法律途径。三、法律名词及解释：1.甲方：指酒店业主，拥有酒店客房卫生间水磨石施工项目的权益。2.乙方：指具备酒店客房卫生间水磨石施工资质和能力的施工单位。3.施工图纸：指甲方提供的施工设计图纸，包括施工要求和技术参数。4.施工方案：指乙方根据施工图纸制定的具体施工方法、步骤和计划。5.违约金：指违约方按照约定或法律规定支付给守约方的赔偿金。6.工程验收：指甲方对乙方完成的施工项目进行质量、安全、进度等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应及时与甲方沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。2.施工质量问题：乙方应立即整改，直至符合验收标准。3.支付纠纷：双方应按照合同约定履行付款义务，如有争议，可通过协商或法律途径解决。4.变更施工要求：甲方如需变更施工要求，应与乙方协商一致，并签订补充协议。5.争议解决：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可诉诸有管辖权的人民法院。五、所有应用场景：1.适用于甲方为酒店业主，乙方为具备酒店客房卫生间水磨石施工资质和能力的施工单位的情况。2.适用于酒店客房卫生间水磨石施工项目，包括但不限于新酒店建设、旧酒店翻新改造等场景。3.适用于甲方对施工质