2024云南建设工程设计施工合同

编号：__________2024云南建设工程设计施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024云南建设工程设计施工合同合同目录第一章：合同主体1.1发包人1.2承包人第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资估算第三章：合同范围及内容3.1设计范围3.2施工范围3.3合同内容第四章：合同价格4.1合同总价4.2设计费4.3施工费4.4价格调整第五章：合同工期5.1设计工期5.2施工工期5.3工期延误第六章：质量标准6.1设计质量标准6.2施工质量标准第七章：合同的履行7.1设计阶段的履行7.2施工阶段的履行7.3验收与保修第八章：合同的变更与解除8.1合同变更8.2合同解除第九章：违约责任9.1发包人的违约责任9.2承包人的违约责任第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼第十一章：合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二章：合同的附则12.1合同的签订与备案12.2合同的修订与补充第十三章：合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3其他相关文件第十四章：其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4合同的解释与适用法律14.5合同的送达与通知合同编号2024云南建设工程设计施工合同第一章：合同主体1.1发包人：（1）名称：__________（2）地址：__________（3）联系人：__________（4）联系方式：__________1.2承包人：（1）名称：__________（2）地址：__________（3）联系人：__________（4）联系方式：__________第二章：工程概况2.1工程名称：__________（1）工程性质：__________（2）工程地点：__________（3）工程规模：__________（4）工程投资估算：__________第三章：合同范围及内容3.1设计范围：__________（1）设计内容：__________（2）设计深度：__________（3）设计依据：__________3.2施工范围：__________（1）施工内容：__________（2）施工标准：__________（3）施工依据：__________3.3合同内容：__________（1）设计阶段工作：__________（2）施工阶段工作：__________（3）验收与保修工作：__________第四章：合同价格4.1合同总价：__________（1）合同总价金额：__________（2）支付方式：__________（3）支付进度：__________4.2设计费：__________（1）设计费金额：__________（2）设计费支付方式：__________（3）设计费支付进度：__________4.3施工费：__________（1）施工费金额：__________（2）施工费支付方式：__________（3）施工费支付进度：__________4.4价格调整：__________（1）价格调整条件：__________（2）价格调整方式：__________第五章：合同工期5.1设计工期：__________（1）设计开始日期：__________（2）设计完成日期：__________（3）设计工期延误后果：__________5.2施工工期：__________（1）施工开始日期：__________（2）施工完成日期：__________（3）施工工期延误后果：__________第六章：质量标准6.1设计质量标准：__________（1）设计质量要求：__________（2）设计质量验收标准：__________（3）设计质量保证措施：__________6.2施工质量标准：__________（1）施工质量要求：__________（2）施工质量验收标准：__________（3）施工质量保证措施：__________第七章：合同的履行7.1设计阶段的履行：__________（1）设计进度安排：__________（2）设计质量控制：__________（3）设计变更处理：__________7.2施工阶段的履行：__________（1）施工进度安排：__________（2）施工质量控制：__________（3）施工变更处理：__________7.3验收与保修：__________（1）验收程序：__________（2）保修期限：__________（3）保修范围：__________第八章：合同的变更与解除8.1合同变更：（1）合同变更条件：__________（2）合同变更程序：__________（3）合同变更的效力：__________8.2合同解除：（1）合同解除条件：__________（2）合同解除程序：__________（3）合同解除的后果：__________第九章：违约责任9.1发包人的违约责任：（1）发包人违约行为：__________（2）违约责任承担方式：__________（3）违约责任免除条件：__________9.2承包人的违约责任：（1）承包人违约行为：__________（2）违约责任承担方式：__________（3）违约责任免除条件：__________第十章：争议解决10.1争议解决方式：__________（1）协商解决：__________（2）调解解决：__________（3）仲裁解决：__________（4）诉讼解决：__________10.2仲裁或诉讼：（1）仲裁委员会：__________（2）诉讼管辖法院：__________第十一章：合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件：__________（1）合同签字盖章：__________（2）合同审批备案：__________（3）其他生效条件：__________11.2合同终止条件：__________（1）合同完成：__________（2）合同解除：__________（3）其他终止条件：__________11.3合同解除条件：__________（1）解除合同的条件：__________（2）解除合同的程序：__________（3）解除合同的后果：__________第十二章：合同的附则12.1合同的签订与备案：（1）签订合同的时间：__________（2）合同备案程序：__________（3）合同文件的保管：__________12.2合同的修订与补充：（1）合同修订程序：__________（2）合同补充内容：__________第十三章：合同附件13.1设计文件：（1）设计说明书：__________（2）设计图纸：__________（3）设计计算书：__________13.2施工图纸：（1）施工图纸目录：__________（2）施工图纸内容：__________（3）施工图纸版本：__________13.3其他相关文件：（1）相关技术规范：__________（2）相关施工方案：__________（3）其他重要文件：__________第十四章：其他约定14.1保密条款：（1）保密信息范围：__________（2）保密信息的使用：__________（3）保密信息的期限：__________14.2知识产权保护：（1）知识产权归属：__________（2）知识产权使用：__________（3）知识产权侵权责任：__________14.3不可抗力：（1）不可抗力事件：__________（2）不可抗力后果：__________（3）不可抗力责任：__________14.4合同的解释与适用法律：（1）合同语言：__________（2）适用法律：__________（3）法律适用解释：__________14.5合同的送达与通知：（1）送达方式：__________（2）通知程序：__________（3）送达有效期限：__________（合同方签字处）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指令权：甲方有权对乙方的工作进行指令和监督，以确保工程进度和质量的满足。甲方应提供明确的工作指令，乙方应严格按照甲方的工作指令进行工作。1.2甲方变更权：甲方在合同执行过程中，有权根据工程实际情况对合同内容进行变更。甲方应向乙方发出书面变更通知，并经乙方确认后生效。变更后的合同内容应视为合同的一部分。1.3甲方验收权：甲方有权对乙方的工作成果进行验收，以确保符合合同约定的质量标准。甲方应按照合同约定的验收程序进行验收，并在验收合格后支付相应的合同价款。1.4甲方违约责任：如甲方未按照合同约定履行合同义务，应承担违约责任。甲方应按照合同约定的违约责任承担方式，向乙方支付违约金或赔偿损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方设计义务：乙方应按照合同约定的设计范围和内容，完成设计工作，并保证设计质量符合合同约定的质量标准。乙方应按时提交设计成果，并按照甲方的要求进行修改和完善。2.2乙方施工义务：乙方应按照合同约定的施工范围和内容，完成施工工作，并保证施工质量符合合同约定的质量标准。乙方应按时完成施工，并按照甲方的要求进行验收和保修。2.3乙方保密义务：乙方应对在合同执行过程中获得的甲方保密信息予以保密，不得泄露给任何第三方。乙方的保密义务应持续至合同终止后。2.4乙方违约责任：如乙方未按照合同约定履行合同义务，应承担违约责任。乙方应按照合同约定的违约责任承担方式，向甲方支付违约金或赔偿损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的选定：甲方和乙方应共同选定第三方中介，以确保合同的公正和公平。第三方中介应具备相应的资质和能力，并按照合同约定的中介服务范围和内容进行工作。3.2第三方中介的义务：第三方中介应按照合同约定的服务范围和内容，为甲方和乙方提供中介服务，并保证服务的质量和效率。第三方中介应保持中立，不得偏袒任何一方。3.3第三方中介的费用：第三方中介的费用应由甲方和乙方按照合同约定的比例承担。双方应在合同中明确第三方中介费用的支付方式和支付时间。3.4第三方中介的违约责任：如第三方中介未按照合同约定履行中介服务义务，应承担违约责任。甲方和乙方有权要求第三方中介支付违约金或赔偿损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计说明书2.设计图纸3.设计计算书4.施工图纸目录5.施工图纸内容6.施工方案7.相关技术规范8.合同审批备案文件9.保密协议10.知识产权保护声明11.不可抗力事件证明12.验收报告13.保修证书14.第三方中介服务协议15.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付设计费或施工费未按约定提供设计资料或施工场地单方面变更合同内容导致乙方损失未按约定时间完成审批备案程序2.乙方违约行为：未按约定时间提交设计成果或施工进度设计成果或施工质量不符合约定标准未保守甲方保密信息导致泄露未按约定履行第三方中介服务义务3.第三方中介违约行为：未按约定提供中介服务导致甲方或乙方损失偏袒某一方导致合同执行不公未按约定时间完成中介服务三、法律名词及解释：1.违约金：一方未履行合同义务或履行不符合约定，应支付给对方的一种经济补偿。2.设计费：乙方为甲方提供设计服务所收取的费用。3.施工费：乙方为甲方提供施工服务所收取的费用。4.保密信息：合同执行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等。5.知识产权：乙方在设计过程中产生的专利权、著作权等。6.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。7.保修：乙方在合同约定的保修期限内对施工质量问题进行修复。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.设计进度延误：solution:双方协商确定合理的进度安排，乙方加大人员投入确保按时完成。2.施工质量问题：solutio