交通标志牌施工合同争议仲裁决定

交通标志牌施工合同争议仲裁决定合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为交通标志牌的业主，乙方为具备相应资质的交通标志牌施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行交通标志牌施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、甲方权利和义务2.1甲方应向乙方提供施工所需的设计图纸、施工方案、施工标准及施工要求等资料，并保证资料的合法性、有效性和准确性。2.2甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款和质量保证金。2.3甲方应协调解决乙方施工过程中的有关问题，包括但不限于施工场地、施工用水、用电、通信等方面的保障。2.4甲方应按照合同约定对乙方施工成果进行验收，并签署验收报告。三、乙方权利和义务3.1乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成施工任务。3.2乙方应按照设计图纸、施工方案和施工标准进行施工，确保施工质量符合相关法律法规及行业标准。3.3乙方应严格按照甲方提供的资料和要求进行施工，不得擅自更改设计图纸和施工方案。3.4乙方应确保施工过程中的人身安全和环境保护，承担因施工原因造成的人身伤害和环境污染的责任。3.5乙方应配合甲方进行工程验收，并在验收不合格的情况下按照甲方要求进行整改。四、合同价格及支付方式4.1合同总价：根据双方协商，本合同总价定为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2支付方式：（1）甲方在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，预付款金额为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（2）甲方按照乙方施工进度，按阶段支付进度款，进度款支付比例为：__________%。（3）工程验收合格后，甲方应在验收报告签署后的____个工作日内，向乙方支付剩余款项，剩余款项金额为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。五、工期5.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，工期自双方签订合同之日起计算，至工程验收合格之日止。5.2乙方如因特殊情况需要延长工期，应提前向甲方申请，并征得甲方同意。甲方同意延期的，乙方应按照甲方要求办理相关手续，并承担因此产生的费用。六、违约责任6.1甲方未按照约定时间支付预付款、进度款或剩余款项的，应按照逾期付款金额的____%向乙方支付违约金。6.2乙方未按照约定时间完成施工任务的，应按照逾期完成工程部分的合同价款的____%向甲方支付违约金。6.3乙方擅自更改设计图纸和施工方案的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价的一定比例作为违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2双方同意，仲裁事项为：__________八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的所有义务之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.设计图纸2.施工方案3.施工标准4.施工要求5.验收报告6.施工进度款支付证明7.质量保证金支付证明8.合同履行证明二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或剩余款项，构成违约。2.乙方未按约定时间完成施工任务，构成违约。3.乙方擅自更改设计图纸和施工方案，构成违约。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范。2.道路交通安全法：规定道路交通安全管理活动的法律规范。3.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当支付给对方一定数额的货币。4.仲裁：当事人通过仲裁机构解决合同争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付款项，乙方可以催告甲方支付，协商不成可向法院提起诉讼。2.乙方延迟完成施工任务，甲方可以催告乙方完成，协商不成可向法院提起诉讼。3.乙方擅自更改设计图纸和施工方案，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。五、所有应用场景：1.交通标志牌施工合同签订。2.甲方按照合同约定提供设计图纸、施工方案、施工标