购销及施工合同的合同索赔管理

购销及施工合同的合同索赔管理合同编号：__________购销及施工合同的合同索赔管理合同方信息：甲方（买方/业主）：全称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________乙方（卖方/承包商）：全称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________第一条合同范围1.2本合同所涉及的工程地点为：________________。1.3本合同的有效期自双方签署之日起至________年________月________日止。第二条产品及服务质量2.1乙方应按照甲方的要求，提供符合国家相关标准和行业规定的产品。2.2乙方应对所提供的产品进行安装、调试，并确保产品的正常运行。2.3乙方应在合同约定的时间内完成施工，并保证施工质量符合相关法律法规及行业标准。第三条价格及支付方式3.1本合同的产品价格为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。3.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同款项。3.3付款方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的________%；（2）乙方完成施工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的________%；（3）剩余的________%作为质保金，在合同到期后无质量问题的情况下支付给乙方。第四条合同索赔管理4.1甲方如发现乙方提供的产品或施工质量存在问题，应在验收合格期内提出，并提供相关证据。乙方应在接到索赔通知后__日内予以答复或采取补救措施。4.2乙方如发现甲方未按约定支付合同款项，应在本合同约定的付款期限内提出，并提供相关证据。甲方应在接到索赔通知后__日内予以答复或支付合同款项。4.3双方在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第五条违约责任5.1乙方未按约定时间完成施工，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款×日违约金比例。5.2甲方未按约定时间支付合同款项，乙方有权按逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：应付金额×日违约金比例。5.3双方违反本合同的其他约定，应承担相应的违约责任。第六条合同的变更和解除6.1本合同的变更或解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。6.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除部分的内容继续履行合同。第七条保密条款7.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。7.2保密期限自本合同签订之日起至合同到期日止。第八条不可抗力8.1因不可抗力导致一方不能履行或部分履行本合同，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。8.2受影响的一方应尽力克服不可抗力，减少损失，并在不可抗力结束后__日内恢复履行合同。第九条适用法律及争议解决9.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同到期日止。甲方（买方/业主）：________________乙方（卖方/承包商）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.产品购销清单2.施工方案及施工进度计划3.产品质量检验报告4.施工质量验收标准5.付款凭证及转账记录6.违约金计算公式及相关依据7.不可抗力证明文件8.友好协商记录9.诉讼文件及法院判决书二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工，认定违约。2.甲方未按约定时间支付合同款项，认定违约。3.乙方提供的产品或施工质量存在问题，认定违约。4.双方未按约定履行合同其他条款，认定违约。三、法律名词及解释：1.购销合同：买卖双方约定购买和销售商品的合同。2.施工合同：承包商与业主之间约定施工项目的合同。3.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。5.索赔：合同一方因对方违约或自身权益受损而要求赔偿的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：协商调整施工进度，必要时追加合同价款。2.产品质量问题：解决办法：乙方负责更换或修复不合格产品，承担相应费用。3.付款延误：解决办法：甲方按时支付合同款项，违约金按约定计算。4.合同争议：解决办法：友好协商解决，协商不成可向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.产品购销及施工服务合同适用于各类工业、民用建筑项目。2.适用