建设工程施工框架协议范本(2024版)

编号：__________建设工程施工框架协议范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工框架协议范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同主体1.3合同目的1.4合同效力1.5合同解释第二章：工程范围与内容2.1工程概述2.2工程分项2.3工程地点2.4工程时间第三章：合同价格3.1价格定义3.2价格组成3.3价格调整3.4价格支付第四章：合同履行4.1承包商责任4.2发包人责任4.3合同变更4.4合同终止第五章：工程质量与标准5.1质量要求5.2质量控制5.3质量验收5.4质量保证第六章：工期与进度6.1工期规定6.2进度计划6.3工期延误6.4工期提前第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料质量7.4设备质量第八章：安全生产与环保8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环保要求8.4环保责任第九章：违约责任9.1违约定义9.2违约责任9.3违约赔偿9.4违约解除合同第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼10.4争议解决地点第十一章：合同的变更、转让与终止11.1合同变更11.2合同转让11.3合同终止第十二章：附则12.1合同效力12.2合同的附件12.3合同的签订日期12.4合同的修订第十三章：合同附件13.1工程图纸13.2技术说明书13.3工程量清单13.4其他重要文件第十四章：其他条款14.1保密条款14.2法律适用14.3税收与关税14.4不可抗力合同编号_________第一章：总则1.1合同定义1.2合同主体发包人是依法成立并具有独立法人资格的_________，地址位于_________。承包商是依法成立并具有独立法人资格的_________，地址位于_________。1.3合同目的本合同的目的是明确双方在_________建设工程施工中的权利、义务和责任，确保工程的顺利进行，达到预期的工程质量、安全、进度等目标。1.4合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_________年，自合同生效之日起计算。1.5合同解释本合同的解释权归双方共同所有，如对合同内容发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章：工程范围与内容2.1工程概述本合同涉及的工程是_________，工程地点位于_________。2.2工程分项（1）_________（2）_________（3）_________（4）_________（5）_________2.3工程地点工程地点位于_________，具体位置和界限如下：（1）_________（2）_________（3）_________（4）_________2.4工程时间工程预计开工日期为_________年_________月_________日，预计竣工日期为_________年_________月_________日。第三章：合同价格3.1价格定义本合同的价格是指承包商完成合同约定的工程范围内的全部工作，并达到合同约定的质量标准所需的全部费用。3.2价格组成（1）工程直接费（2）工程间接费（3）工程利润（4）合同约定的其他费用3.3价格调整合同价格在合同有效期内，如因政策调整、市场波动等原因导致成本变动，双方可协商调整合同价格。具体调整方式如下：（1）_________（2）_________（3）_________3.4价格支付发包人应按照双方约定的付款计划和付款条件支付合同价格。具体支付方式和时间如下：（1）_________（2）_________（3）_________第四章：合同履行4.1承包商责任承包商应按照合同约定，完成工程范围内的全部工作，并保证工程质量、安全、进度等满足合同要求。4.2发包人责任发包人应按照合同约定，提供施工场地、办理相关手续、支付合同价格等，为工程的顺利进行提供必要条件。4.3合同变更如因特殊情况或双方协商一致，需要变更合同内容的，应签订书面变更协议，作为本合同的附件。4.4合同终止合同终止的条件如下：（1）工程完工并验收合格（2）双方协商一致解除合同（3）合同约定的其他终止条件第五章：工程质量与标准5.1质量要求承包商应按照合同约定的质量标准完成工程，确保工程质量满足_________等标准要求。5.2质量控制承包商应建立健全质量管理体系，对工程质量进行全过程控制，确保工程质量符合合同要求。5.3质量验收工程完成后，双方应按照合同约定的验收程序进行质量验收。验收不合格的，承包商应按照合同约定进行整改。5.4质量保证承包商应在本合同约定的质量保证期内，对工程质量承担保修责任。保修期自工程验收合格之日起计算。第六章：工期与进度6.1工期规定承包商应按照合同约定的工期完成工程。如因特殊情况导致工期延误，双方可协商顺延工期。6.2进度计划承包商应制定详细的工程进度计划，并提交给发包人审批。如因特殊情况需要调整进度计划的，应提前通知发包人。6.3工期延误如承包商未按照合同约定的工期完成工程，应按照合同约定向发包人支付违约金。6.4工期提前如承包商提前完成工程，双方可协商提前验收。如发包人同意提前验收的，承包商不应因此要求提前支付合同价款。第八章：安全生产与环保8.1安全生产要求承包商应严格按照国家安全生产法律法规和相关标准要求，加强施工现场安全生产管理，确保工程施工安全。8.2安全事故处理如发生安全事故，承包商应立即启动应急预案，及时报告发包人和有关部门，并按照有关规定进行处理。8.3环保要求承包商应遵守国家环保法律法规，加强施工现场环境保护，确保工程施工对环境的影响降到最低。8.4环保责任承包商应对因工程施工造成的环保问题承担责任，如因违反环保规定导致的罚款、赔偿等费用，由承包商承担。第九章：违约责任9.1违约定义违约是指合同一方未能履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的情形。9.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿违约方应根据违约程度支付违约金，违约金的计算方式和标准按合同约定执行。9.4违约解除合同如一方严重违约，对方有权解除合同，并追究违约方的法律责任。第十章：争议解决10.1争议解决方式（1）仲裁（2）诉讼10.2仲裁如选择仲裁，仲裁地点为_________，仲裁机构为_________。10.3诉讼如选择诉讼，诉讼地点为_________，适用法律为_________。10.4争议解决地点双方约定争议解决地点为_________。第十一章：合同的变更、转让与终止11.1合同变更合同变更应签订书面变更协议，经双方协商一致后生效。11.2合同转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。11.3合同终止合同终止的条件如下：（1）工程完工并验收合格（2）双方协商一致解除合同（3）合同约定的其他终止条件第十二章：附则12.1合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_________年，自合同生效之日起计算。12.2合同的附件本合同的附件包括：（1）工程图纸（2）技术说明书（3）工程量清单（4）其他重要文件12.3合同的签订日期本合同签订日期为_________年_________月_________日。12.4合同的修订合同修订应经双方协商一致，并以书面形式进行。第十三章：合同附件13.1工程图纸13.2技术说明书13.3工程量清单13.4其他重要文件第十四章：其他条款14.1保密条款双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2法律适用本合同适用法律为_________。14.3税收与关税双方应遵守国家税收和关税法律法规，依法缴纳相关税费。14.4不可抗力不可抗力事件发生后，双方应立即协商解决，根据事件影响程度减轻或免除违约责任。合同编号_________甲方（发包人）：_________乙方（承包商）：_________签订日期：_________年_________月_________日甲方签字：_________乙方签字：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指令甲方有权根据工程进展情况，向乙方发出指令，要求乙方按期完成特定工作。乙方应无条件执行甲方指令，确保工程进度不受影响。1.2甲方监督甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、安全等满足合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更权在合同履行过程中，甲方有权根据实际情况变更工程内容、规模、工期等。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工计划。1.4甲方解除权如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。解除合同后，甲方有权要求乙方支付违约金和赔偿损失。1.5甲方优先购买权如乙方在合同履行过程中，发现有关于工程的有价信息，甲方有权优先购买。乙方应如实向甲方报告有关信息。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保障乙方应保证工程质量，如工程出现质量问题，乙方应承担修复费用和赔偿责任。2.2乙方工期保证乙方应保证工程按期完成，如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金和赔偿损失。2.3乙方保密义务乙方应对与工程相关的商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，应承担违约责任和赔偿损失。2.4乙方材料供应乙方应按照合同约定，提供符合质量标准的材料。如材料质量不符合要求，乙方应承担更换和赔偿责任。2.5乙方安全生产乙方应加强施工现场安全生产管理，确保工程施工安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，协助双方解决合同履行过程中的争议。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由双方协商确定，并按照约定方式支付。3.3第三方中介保密义务第三方中介应对与合同相关的商业秘密予以保密，不得泄露给任何一方。3.4第三方中介解除权如第三方中介严重失职，双方均有权解除与第三方中介的合作关系。3.5第三方中介赔偿责任如第三方中介因失职行为导致一方损失，第三方中介应承担相应的赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术说明书3.工程量清单4.材料供应清单5.设备供应清单6.安全生产措施方案7.环保措施方案8.质量验收标准9.工期计划表10.支付凭证11.变更协议12.违约金计算公式13.仲裁协议14.诉讼协议二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按合同约定的时间完成工程。2.质量不符合要求：工程质量未达到合同约定的标准。3.材料供应不符合约定：乙方提供的材料不符合合同规定的质量标准。4.设备供应不符合约定：乙方提供的设备不符合合同规定的标准。5.安全生产不符合要求：乙方未按照合同约定的安全生产措施进行施工。6.环保不符合要求：乙方未按照合同约定的环保措施进行施工。7.未经许可的变更：乙方未经甲方许可擅自变更工程内容、规模或工期。8.违反保密义务：乙方泄露与工程相关的商业秘密给第三方。9.第三方中介失职：第三方中介未公正、公平地履行调解、协调职责。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.工期：合同约定的工程完成的时间。3.质量：工程满足合同约定的技术标准、规格和要求。4.违约金：违约方因违约行为应支付给守约方的赔偿金。5.仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决的一种方式。6.诉讼：通过人民法院对合同争议进行审理并作出判决的一种方式。7.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。8.第三方中介：协助双方履行合同义务，调解合同争议的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定应急预案，采取措施加快工程进度。2.工程质量问题：加强质量控制，及时整改，重新验收。3.材料供应问题：与供应商协商解决问题，或寻找替代材料。4.设备供应问题：与设备供应商协商解决问题，或寻找替代设备。5.安全生产问题：加强安全生产管理，遵守安全生产规定。6.环保问题：遵守环保法规，加强环保措施，避免环境污染。7.合同变更：签订书面变更协议，明确变更内容、时间和影响。8.保密义务违反：采取法律