全新变配电工程施工合同下载(2024版)

编号：__________全新变配电工程施工合同下载(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

全新变配电工程施工合同(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程规模2.3工程地点2.4工程目标第三章：工程范围与内容3.1工程主要包括内容3.2工程特殊要求3.3工程变更范围第四章：合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式4.3支付时间表4.4价格调整机制第五章：工期与进度5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3关键节点进度5.4工期延误与补偿第六章：质量与标准6.1工程质量要求6.2质量检验标准6.3质量保证措施6.4质量争议处理第七章：施工安全与环保7.1安全施工要求7.2安全事故处理7.3环保要求与措施7.4安全生产责任分配第八章：材料与设备8.1工程所用材料标准8.2设备采购与供应8.3设备安装与调试8.4材料与设备验收第九章：技术支持与服务9.1技术支持内容9.2技术培训9.3技术咨询与服务9.4技术变更管理第十章：违约责任10.1违约行为及责任10.2违约赔偿金额计算10.3免责条款10.4争议解决方式第十一章：合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件11.4合同终止后的相关事宜第十二章：合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3诉讼或仲裁地点12.4法律适用第十三章：其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4附则第十四章：附件14.1合同附件列表14.2附件内容说明合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体甲方：_________（全称：_________），地址：_________乙方：_________（全称：_________），地址：_________1.2合同相关术语定义变配电工程：指_________工程施工：指_________第二章：工程概况2.1工程简介工程名称为：_________工程目的是：_________2.2工程规模工程占地面积：_________工程设计容量：_________2.3工程地点工程位于：_________2.4工程目标工程计划完成日期：_________工程质量目标：_________第三章：工程范围与内容3.1工程主要包括内容变配电设备采购变配电设备安装变配电系统调试3.2工程特殊要求设备应符合：_________工程施工应遵守：_________3.3工程变更范围工程变更需双方协商一致，并签订补充协议。第四章：合同价格与支付4.1合同总价合同总价为：_________元（大写：_________元整）4.2支付方式支付方式为：_________4.3支付时间表支付时间表如下：_________4.4价格调整机制价格调整按照：_________执行。第五章：工期与进度5.1工程开工日期工程开工日期为：_________5.2工程竣工日期工程竣工日期为：_________5.3关键节点进度关键节点进度如下：_________5.4工期延误与补偿工期延误超过：_________天的，每延迟一天，乙方应支付甲方违约金：_________元。第六章：质量与标准6.1工程质量要求工程质量应符合：_________6.2质量检验标准质量检验标准按照：_________执行6.3质量保证措施乙方应采取：_________确保工程质量6.4质量争议处理质量争议由：_________解决。第七章：施工安全与环保7.1安全施工要求乙方应按照：_________进行安全施工7.2安全事故处理安全事故由：_________负责处理7.3环保要求与措施乙方应遵守：_________环保要求7.4安全生产责任分配安全生产责任由：_________承担。第八章：材料与设备8.1工程所用材料标准工程所用材料应符合：_________8.2设备采购与供应设备采购由：_________负责8.3设备安装与调试设备安装调试由：_________负责8.4材料与设备验收验收标准按照：_________执行。第九章：技术支持与服务9.1技术支持内容技术支持包括：_________9.2技术培训技术培训由：_________负责9.3技术咨询与服务技术咨询服务由：_________负责9.4技术变更管理技术变更由：_________审批。第十章：违约责任10.1违约行为及责任乙方违约的，应承担：_________10.2违约赔偿金额计算违约赔偿金额按照：_________计算10.3免责条款10.4争议解决方式争议由：_________解决。第十一章：合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同变更程序合同变更应双方协商一致，并签订补充协议11.3合同解除条件合同解除应双方协商一致11.4合同终止后的相关事宜合同终止后，乙方应：_________第十二章：合同争议解决12.1争议解决方式争议解决方式为：_________12.2争议解决机构争议解决机构为：_________12.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为：_________12.4法律适用合同适用法律为：_________第十三章：其他条款13.1保密条款双方应对合同内容保密，泄露的应承担：_________13.2知识产权保护知识产权保护按照：_________执行13.3不可抗力不可抗力事件按照：_________处理13.4附则附则由：_________制定。第十四章：附件14.1合同附件列表附件列表如下：_________14.2附件内容说明附件内容说明由：_________提供甲方（签字）：_________日期：_________乙方（签字）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商，并按照甲方的要求进行采购。如乙方未经甲方同意擅自更换供应商，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。2.甲方监督权甲方有权对工程施工过程进行监督。乙方应保证甲方的监督人员有权在施工现场进行查看、检验和指导。甲方监督人员的费用由甲方承担。3.甲方变更权甲方有权根据工程需要对工程范围、内容、设计等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求进行相应的调整。如乙方无法满足甲方的变更要求，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。4.甲方提前终止权甲方在合同履行过程中，有权提前终止合同。如甲方提前终止合同，乙方应按照甲方要求完成剩余工程，并支付乙方相应的违约金。5.甲方索赔权如乙方违反合同约定，导致甲方遭受损失的，甲方有权向乙方提出索赔。乙方的违约行为包括但不限于工程质量不符合约定、工期延误、擅自更换材料供应商等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量承诺乙方承诺按照合同约定完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复费用并支付甲方相应的违约金。2.乙方工期承诺乙方承诺按照合同约定的工期完成工程。如乙方违反工期约定，应按照合同约定向甲方支付违约金。3.乙方材料采购乙方负责工程所需材料的采购。乙方应确保材料质量符合合同约定，并按照甲方要求提供相关材料合格证明。4.乙方保密义务乙方应对合同内容及双方商业秘密予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。如乙方违反保密义务，应承担甲方因此遭受的损失。5.乙方不可抗力如乙方因不可抗力导致无法履行合同，乙方应立即通知甲方，并采取合理措施减少损失。如不可抗力事件持续超过合同约定的期限，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介负责协调甲方与乙方的合同履行，包括但不限于工程进度、质量监督、款项支付等。第三方中介应公正、中立地履行其职责，并按照约定收取中介费用。2.第三方中介费用第三方中介的费用由甲方和乙方协商确定，并按照约定方式支付。如双方未能就中介费用达成一致，甲方和乙方应按照合同约定的方式支付。3.第三方中介违约如第三方中介未能履行其职责，导致甲方或乙方遭受损失的，第三方中介应承担相应的违约责任。甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合同，并追究其违约责任。4.第三方中介保密义务第三方中介应对合同内容及双方商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意不得向第三方披露。如第三方中介违反保密义务，应承担甲方和乙方因此遭受的损失。5.第三方中介不可抗力如第三方中介因不可抗力导致无法履行合同，第三方中介应立即通知甲方和乙方，并采取合理措施减少损失。如不可抗力事件持续超过合同约定的期限，甲方和乙方有权解除与第三方中介的合同，并追究其违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.材料合格证明3.设备技术参数4.施工方案与进度计划5.质量检验标准6.安全施工措施7.环保要求与措施8.材料与设备供应合同9.技术支持与服务协议10.保密协议11.不可抗力事件证明12.合同变更协议13.违约金计算公式14.争议解决机构出具的意见书二、违约行为及认定：1.工程质量不符合约定2.工期延误3.材料与设备供应不符合要求4.施工安全事件5.违反保密义务6.未能履行合同约定的义务7.提前终止合同8.未能按时支付款项9.未能按约定进行合同变更10.未能解决争议三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的金钱。3.质量检验：指对工程质量进行检验、测试、评估，以确保其符合合同约定的质量要求。4.保密义务：指合同双方对合同内容及双方商业秘密予以保密，不得向第三方披露。5.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同履行过程中产生的争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工期，必要时签订补充协议。2.材料质量问题：及时更换不合格材料，索赔损失。3.设备故障：联系设备供应商维修或更换。4.安全事故：立即启动应急预案