建筑装饰工程施工合同范本(2024版)

编号：__________建筑装饰工程施工合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建筑装饰工程施工合同范本(2024版)合同目录第一章：合同总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同范围与内容1.4合同文件组成第二章：施工图纸与工程量清单2.1施工图纸2.2工程量清单2.3图纸与清单的变更第三章：合同价格3.1合同价格构成3.2合同价格确认3.3价格调整机制3.4预付款与进度付款3.5质量保证金第四章：施工工期4.1施工期限4.2工期延误4.3工期提前第五章：施工质量5.1质量标准与要求5.2质量控制与验收5.3质量问题处理第六章：施工安全6.1安全生产责任6.2安全施工措施6.3安全事故处理第七章：材料与设备7.1材料设备供应7.2材料设备验收7.3材料设备保管与使用第八章：技术交底与培训8.1技术交底8.2人员培训第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任认定与赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁与诉讼第十一章：合同的变更、解除与终止11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止第十二章：合同的转让与继承12.1合同转让12.2合同继承第十三章：其他约定13.1保密条款13.2广告与宣传13.3知识产权保护第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容合同编号_________第一章：合同总则1.1合同当事人甲方：（全称）乙方：（全称）1.2合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，以及平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商一致签订的。1.3合同范围与内容本合同范围包括建筑装饰工程的施工图设计、材料设备供应、施工、验收等全部工作。1.4合同文件组成本合同文件包括：合同协议书、专用条款、通用条款、施工图纸、工程量清单、技术交底资料等。第二章：施工图纸与工程量清单2.1施工图纸乙方根据甲方提供的施工图纸进行施工。2.2工程量清单乙方根据甲方提供的工程量清单进行施工。2.3图纸与清单的变更合同履行过程中，如遇设计变更，甲乙双方应按变更内容协商一致，并调整工程量清单。第三章：合同价格3.1合同价格构成本合同总价包括施工费、材料设备费、人工费、管理费、利润等。3.2合同价格确认甲乙双方按照约定的计价方式，确定合同总价。3.3价格调整机制合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等影响工程造价的因素，甲乙双方可按约定调整合同价格。3.4预付款与进度付款甲方按照约定的时间和比例向乙方支付预付款和进度付款。3.5质量保证金乙方按约定向甲方支付质量保证金。第四章：施工工期4.1施工期限乙方按照约定的工期完成施工。4.2工期延误乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。4.3工期提前乙方如提前完成施工，应按约定向甲方支付奖励。第五章：施工质量5.1质量标准与要求乙方按照约定的质量标准和要求进行施工。5.2质量控制与验收乙方负责施工过程中的质量控制，甲方负责工程验收。5.3质量问题处理乙方对施工过程中出现的质量问题负责整改，确保工程质量符合约定标准。第六章：施工安全6.1安全生产责任乙方负责施工过程中的安全生产，确保工程安全。6.2安全施工措施乙方应制定并落实安全施工措施，防止安全事故的发生。6.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按约定承担相应责任。第七章：材料与设备7.1材料设备供应甲方负责提供合同约定的材料设备，并保证其质量。7.2材料设备验收乙方对甲方提供的材料设备进行验收，如有质量问题，甲方负责更换或维修。7.3材料设备保管与使用乙方负责对甲方提供的材料设备进行妥善保管和使用，确保其安全、完整。第八章：技术交底与培训8.1技术交底乙方应在合同签订后__天内，向甲方进行施工图纸、施工工艺等技术交底。8.2人员培训乙方负责对甲方指定的人员进行施工工艺、安全防护等方面的培训。第九章：违约责任9.1违约行为包括但不限于工期延误、质量不符合约定、擅自变更设计等。9.2违约责任认定与赔偿乙方违约的，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第十章：争议解决10.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁与诉讼双方约定仲裁的，按约定提交仲裁委员会进行仲裁。第十一章：合同的变更、解除与终止11.1合同变更双方同意，可以通过书面协议变更本合同的部分或全部内容。11.2合同解除双方同意解除合同的，应书面协议解除，并按约定处理善后事宜。11.3合同终止合同履行完毕，双方办理验收手续，签订验收报告，本合同即告终止。第十二章：合同的转让与继承12.1合同转让未经对方同意，任何一方不得将本合同权利义务全部或部分转让给第三方。12.2合同继承本合同履行过程中，如一方发生继承、合并等情形，本合同对继受方自动有效。第十三章：其他约定13.1保密条款双方应对合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密。13.2广告与宣传未经对方书面同意，任何一方不得使用对方名称、标志进行广告宣传。13.3知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标、著作权等。第十四章：附件14.1附件列表附件1：施工图纸附件2：工程量清单附件3：技术交底资料14.2附件内容见附件列表。甲方：（签字）_________日期：____年__月__日乙方：（签字）_________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附件1：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更要求甲方在合同履行过程中，如提出变更设计、施工方案等要求，乙方应按照甲方的要求进行调整，并确保工程质量不受影响。甲方应承担因变更导致的额外费用。1.2甲方监督权甲方有权对施工现场进行定期或不定期的监督检查，以确保工程进度和质量符合约定标准。乙方应积极配合甲方的监督检查，并提供必要的工作条件和便利。1.3甲方验收权工程完成后，甲方有权组织验收，乙方应按照约定的验收标准和方法进行自检，并向甲方提供完整的验收资料。甲方应在验收合格后支付剩余合同价款。附件2：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方工期保证乙方应严格按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。乙方应采取措施确保工程进度不受影响。2.2乙方质量承诺乙方保证施工质量符合约定的标准和要求，如发生质量问题，乙方应负责整改，并承担因质量问题导致的损失。乙方应按照约定进行工程验收，并向甲方提供合格的工程。2.3乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获知的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。乙方应采取措施保护甲方的知识产权，不得侵犯甲方的专利、商标、著作权等。附件3：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介作为合同的协调和管理机构，负责监督甲乙双方的合同履行，协调解决合同履行过程中的争议和问题。第三方中介应公正、中立地处理合同纠纷，并保密合同双方的商业秘密。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲乙双方按约定支付。第三方中介的报酬包括固定的服务费用和根据合同履行情况确定的奖励或罚款。3.3第三方中介的解除权甲乙双方在任何时候均有权解除第三方中介的合同，但应提前书面通知对方。解除第三方中介合同后，甲乙双方应继续履行合同约定的义务。附件及其他补充说明一、附件列表：附件1：施工图纸附件2：工程量清单附件3：技术交底资料附件4：材料设备供应清单附件5：人员培训计划附件6：安全生产措施方案附件7：质量保证措施方案附件8：合同变更记录附件9：工期延误证明附件10：质量问题整改记录附件11：安全事故报告附件12：合同解除协议附件13：违约金计算公式附件14：验收报告二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按照约定的工期完成施工，视为违约。2.质量不符合约定：乙方施工的工程质量未达到约定的标准，视为违约。3.擅自变更设计：乙方未经甲方同意，擅自变更施工图纸或设计方案，视为违约。4.材料设备供应不符合约定：乙方提供的材料设备质量不合格或供应不足，视为违约。5.人员培训未达标：乙方未按照约定完成甲方指定人员的相关培训，视为违约。6.安全生产措施未落实：乙方未按照约定制定并落实安全生产措施，视为违约。7.安全事故处理不当：乙方在安全事故发生后未按约定及时报告并采取相应措施，视为违约。三、法律名词及解释：1.建筑装饰工程施工合同：双方约定进行的建筑装饰工程施工的合同。2.工期：双方约定的完成施工的时间期限。3.质量：符合国家相关标准及双方约定的施工质量标准。4.违约金：违约方应支付给对方的一种经济赔偿。5.验收：双方对完成施工的工程进行检验，以确认是否符合合同约定。6.安全事故：在施工过程中造成的人员伤亡或财产损失的事件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定进度计划，密切监控施工进度，及时调整措施。2.质量问题：加强质量控制，定期进行质量检查，发现问题立即整改。3.设计变更：如需变更，双方协商一致后签订变更协议，明确变更内容。4.材料设备供应问题：提前采购并储备所需材料设备，确保供应充足。5.人员培训：定期进行培训，确保人员技能符合要求，提高施工效率。6.安全