2024版重庆建设工程施工合同范本

编号：__________2024版重庆建设工程施工合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版重庆建设工程施工合同范本合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：合同标的2.1工程概况2.2工程地点2.3工程内容2.4工程量及质量标准第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6违约金第四章：合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五章：合同履行5.1合同的履行地点和方式5.2施工准备及开工条件5.3施工过程中的协调与管理5.4工程变更5.5工程验收5.6工程保修第六章：合同的变更、解除和终止6.1合同变更6.2合同解除6.3合同终止第七章：违约责任7.1违约行为7.2违约责任第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁或诉讼第九章：合同的生效、修改和解除9.1合同生效条件9.2合同修改9.3合同解除第十章：合同的附则10.1合同的组成部分10.2合同的生效日期10.3合同的适用法律10.4合同的解释和翻译第十一章：合同附件11.1附件一：工程图纸11.2附件二：工程量清单11.3附件三：施工组织设计11.4附件四：合同价款明细表第十二章：合同双方签字盖章12.1甲方签字盖章12.2乙方签字盖章第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3安全文明施工13.4环境保护第十四章：合同附件14.1附件五：验收标准及方法14.2附件六：保修条款14.3附件七：合同争议调解办法合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义1.2.1工程：指本合同约定的施工项目，包括但不限于土建、安装、装修等工程。1.2.2工期：指合同约定的工程竣工交付时间，自工程开工之日起至工程竣工交付之日止。1.2.3合同价款：指本合同约定的工程总价款，包括工程款、材料款、人工款等。1.2.4违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当向对方支付的违约责任。第二章：合同标的2.1工程概况2.1.1工程名称：_________2.1.2工程地点：_________2.1.3工程内容：_________2.2工程地点2.2.1甲方应保证工程地点的合法性，确保乙方能够顺利进行施工。2.3工程内容2.3.1乙方应按照合同约定的工程内容进行施工，保证工程质量符合相关标准。2.4工程量及质量标准2.4.1乙方应按照合同约定的工程量进行施工，保证工程质量达到_________（质量标准）。第三章：合同价格3.1合同总价3.1.1本工程合同总价款为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。3.2价格调整3.2.1合同履行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价款。3.3预付款3.3.1甲方应在合同签订后_________日内，向乙方支付合同总价款的_________%作为预付款。3.4进度付款3.4.1乙方应按照工程进度，向甲方提交进度付款申请，甲方应在核实后及时支付。3.5竣工结算3.5.1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工结算报告，甲方应在核实后支付剩余合同价款。3.6违约金3.6.1一方违约，应向对方支付合同总价款的_________%作为违约金。第四章：合同工期4.1工期要求4.1.1乙方应保证工程在合同约定的工期内完成。4.2工期延误4.2.1乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。4.3工期提前4.3.1乙方如提前完成工程，应按照提前完成的时间，向甲方支付提前完成奖励。第五章：合同履行5.1合同的履行地点和方式5.1.1工程地点：_________5.1.2履行方式：乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求等进行施工。5.2施工准备及开工条件5.2.1乙方应按照合同约定的时间，完成施工准备工作，并具备开工条件。5.3施工过程中的协调与管理5.3.1甲方应负责施工过程中的协调与管理，确保工程顺利进行。5.4工程变更5.4.1如有工程变更，双方应协商一致，并签订变更协议。5.5工程验收5.5.1工程竣工后，双方应按照合同约定的验收标准进行验收。5.6工程保修5.6.1乙方应对工程质量承担保修责任，保修期自工程竣工交付之日起计算。第六章：合同的变更、解除和终止6.1合同变更6.1.1合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订变更协议。6.2合同解除6.2.1合同履行过程中，如一方违约，对方有权解除合同。6.3合同终止6.3.1工程竣工并验收合格后，本合同即告终止。第八章：争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2仲裁或诉讼8.2.1如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章：合同的生效、修改和解除9.1合同生效条件9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同修改9.2.1合同履行过程中，如需修改，应经双方协商一致，并签订修改协议。9.3合同解除9.3.1合同履行过程中，如一方违约，对方有权解除合同。第十章：合同的附则10.1合同的组成部分10.1.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。10.2合同的生效日期10.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3合同的适用法律10.3.1本合同适用中华人民共和国法律。10.4合同的解释和翻译10.4.1本合同的解释权归甲乙双方共同所有。第十一章：合同附件11.1附件一：工程图纸11.2附件二：工程量清单11.3附件三：施工组织设计11.4附件四：合同价款明细表第十二章：合同双方签字盖章12.1甲方签字盖章12.2乙方签字盖章第十三章：其他约定13.1保密条款13.1.1双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。13.2知识产权保护13.2.1双方应尊重并保护对方在合同履行过程中形成的知识产权。13.3安全文明施工13.3.1乙方应按照安全文明施工的要求进行施工，保证工程安全。13.4环境保护13.4.1乙方应按照环境保护的要求进行施工，减少对环境的影响。第十四章：合同附件14.1附件五：验收标准及方法14.2附件六：保修条款14.3附件七：合同争议调解办法（合同方签字盖章处）甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料质量符合相关标准。如乙方未按甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担材料质量不达标的责任。1.2甲方监督施工甲方有权对施工过程进行监督，以确保工程质量符合要求。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行整改。如乙方不接受甲方监督，甲方有权要求乙方承担相应责任。1.3甲方变更工程如甲方要求变更工程，乙方应按照甲方的要求进行调整。如因变更导致合同价款或工期的调整，双方应签订变更协议。如乙方未按照甲方要求进行调整，甲方有权要求乙方承担相应责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方负责工程质量乙方应对工程的施工质量负责，确保工程质量符合相关标准。如工程质量不达标，乙方应承担修复及赔偿责任。2.2乙方按时完成工程乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方未能按时完成工程，应按照合同约定向甲方支付违约金。2.3乙方保护甲方利益乙方应保护甲方的利益，不得损害甲方的合法权益。如乙方损害甲方利益，乙方应承担相应的赔偿责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同。如第三方中介未能履行职责，应承担相应的责任。3.2第三方中介的费用第三方中介的报酬由甲方支付。如甲方未支付第三方中介报酬，乙方有权拒绝履行合同。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。如第三方中介泄露商业秘密，应承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.工程量清单3.施工组织设计4.合同价款明细表5.验收标准及方法6.保修条款7.合同争议调解办法二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款未提供合格的施工场地或施工条件未按约定时间提供设计图纸或技术要求擅自变更工程内容或解除合同2.乙方违约行为未按约定时间完成工程或工程质量不达标未按约定采购材料或使用不合格材料未按设计图纸或技术要求施工擅自变更工程内容或解除合同3.第三方中介违约行为未能协调好甲乙双方关系，导致工程顺利进行未保守商业秘密，泄露合同内容及谈判过程信息未按约定履行中介职责，导致合同履行出现问题三、法律名词及解释：1.合同履行：指合同双方按照合同约定完成各自义务的行为。2.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当向对方支付的违约责任。3.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的竣工交付时间。4.工程质量：指工程满足设计文件、标准及规范要求的程度。5.保修：指乙方对工程在保修期内出现的质量问题承担修复及赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更遇到问题：工程变更导致合同价款或工期调整解决办法：双方签订变更协议，明确变更内容、价款及工期调整2.工期延误遇到问题：乙方因自身原因导致工期延误解决办法：乙方承担违约金责任，并根据实际情况协商调整工期3.工程质量