建设工程施工合同1(2024版)

编号：__________建设工程施工合同1(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同1(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3合同术语定义第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式3.4进度付款3.5竣工结算第四章：工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收4.4质量保修第五章：工程进度5.1施工期限5.2进度计划5.3延期开工5.4提前竣工第六章：施工材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料检验6.4设备安装第七章：施工安全与环保7.1安全措施7.2安全事故处理7.3环保要求7.4文明施工第八章：变更与解除合同8.1合同变更8.2合同解除8.3变更解除后的处理第九章：违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3免责条件第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二章：其他约定12.1信息保密12.2法律适用12.3合同附件第十三章：合同的附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：技术规格书13.3附件三：工程量清单13.4附件四：其他重要文件第十四章：合同的修订与补充14.1修订条件14.2补充协议14.3修订和补充的效力合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方名称：_________（全称）1.1.1甲方地址：_________1.2乙方名称：_________（全称）1.2.1乙方地址：_________1.3合同术语定义1.3.1甲方：指合同第一页所列明的甲方名称及地址。1.3.2乙方：指合同第一页所列明的乙方名称及地址。1.3.3工程：指本合同附件一中所述的工程名称、地点、规模及内容。1.3.4合同总价：指合同约定的完成整个工程所需支付的总金额。1.3.5进度付款：指按照工程实际进度，按照约定的比例和时间进行的付款。第二章：工程概况2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程内容：_________第三章：合同价格3.1合同总价：人民币_______元整（大写：_________元整）3.2价格调整条件：双方同意，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，可按照合同约定的价格调整机制进行调整。3.3支付方式：甲方按照本合同约定的进度付款的方式进行支付。3.4进度付款：甲方根据乙方的工程进度，按照合同约定的比例和时间进行支付。3.5竣工结算：工程竣工后，乙方按照合同约定的价格，提供完整的工程决算报告，甲方进行审核并支付剩余款项。第四章：工程质量4.1质量标准：工程质量应符合国家及行业现行相关标准、规范的要求。4.2质量控制：乙方应按照设计和施工规范进行施工，保证工程质量。4.3质量验收：工程竣工后，由甲方组织验收，乙方应配合并提供相关资料。4.4质量保修：乙方对工程提供的产品质量进行保修，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第五章：工程进度5.1施工期限：工程应按照本合同附件三所列的工程量清单及施工计划进行施工，施工期限自合同约定的开工日期起算。5.2进度计划：乙方应制定详细的施工进度计划，并提交甲方审批。5.3延期开工：如因乙方原因导致工程延期开工，乙方应承担相应的违约责任。5.4提前竣工：如乙方提前完成工程，提前竣工部分工程量的价款按照合同约定的计价方式进行支付。第六章：施工材料与设备6.1材料供应：乙方负责采购施工所需材料，并保证材料质量。6.2设备供应：乙方负责采购施工所需设备，并保证设备质量。6.3材料检验：乙方应按照合同约定的标准对施工材料进行检验。6.4设备安装：乙方应按照设计和施工规范进行设备安装，并保证安装质量。第八章：变更与解除合同8.1合同变更8.1.1任何一方提出变更要求，应书面通知对方，并说明变更的内容和理由。8.1.2变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除8.2.1任何一方提出解除合同，应书面通知对方。8.2.2解除合同的条件和后果，按照双方协商确定的内容执行。8.3变更解除后的处理8.3.1变更解除后，双方应按照书面协议的内容处理合同剩余事项。第九章：违约责任9.1违约情形9.1.1任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，视为违约。9.2违约责任9.2.1违约方应承担违约责任，包括赔偿对方因此造成的损失。9.3免责条件9.3.1不可抗力导致违约的，违约方不承担责任。第十章：争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁10.2.1双方同意，任何争议均提交仲裁委员会进行仲裁。10.3诉讼10.3.1双方同意，任何争议均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更11.2.1合同变更需双方签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。11.3合同终止11.3.1合同终止的条件和后果，按照双方协商确定的内容执行。第十二章：其他约定12.1信息保密12.1.1双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。12.2法律适用12.2.1本合同适用中华人民共和国法律。12.3合同附件12.3.1合同附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第十三章：合同的附件13.1附件一：工程图纸（见附图一）13.2附件二：技术规格书（见附图二）13.3附件三：工程量清单（见附图三）13.4附件四：其他重要文件（见附图四）第十四章：合同的修订与补充14.1修订条件14.1.1合同修订需双方书面同意，并签订修订协议。14.2补充协议14.2.1合同补充协议需双方书面签订，经签字盖章后生效。14.3修订和补充的效力14.3.1合同修订和补充协议与本合同具有同等法律效力。合同编号：_________甲方（签字）：_________日期：____年__月__日乙方（签字）：_________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应按照甲方指定的供应商进行采购，并保证材料质量。如乙方未按照甲方指定供应商采购，甲方有权要求乙方更换供应商，并要求乙方承担由此增加的费用和工期延误。1.2甲方监督工程进度甲方有权对工程的进度进行监督。乙方应定期向甲方报告工程进度，并按照甲方的要求进行调整。如乙方未能按照约定的进度完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求延长工期。1.3甲方对工程质量的控制甲方有权对工程质量进行控制。乙方应按照甲方的要求进行质量控制，并保证工程质量符合约定的标准。如乙方未能保证工程质量，甲方有权要求乙方进行整改，并要求乙方承担由此增加的费用和工期延误。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方负责工程设计乙方负责根据甲方的要求进行工程设计。乙方应保证设计的合理性和可行性，并承担因设计原因导致的工程变更和费用增加的责任。2.2乙方负责施工安全乙方负责施工过程中的安全管理。乙方应制定并执行安全措施，保证施工过程中的安全。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方的要求进行处理。2.3乙方对工程质量的责任乙方对工程的施工质量负责。乙方应按照设计和施工规范进行施工，保证工程质量符合约定的标准。如乙方未能保证工程质量，甲方有权要求乙方进行整改，并要求乙方承担由此增加的费用和工期延误。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的问题，并协助双方解决争议。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用金额和支付方式。3.3第三方中介的解除如甲方和乙方协商一致，可以解除第三方中介的职责。解除第三方中介后，双方应自行协商解决合同履行过程中出现的问题。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术规格书3.工程量清单4.其他重要文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付进度款，或支付金额不足。2.乙方未按约定时间完成工程，或工程质量不符合约定标准。3.乙方未按甲方要求采购指定材料，或材料质量不符合标准。4.乙方未按设计和施工规范进行施工，导致工程质量问题。5.任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的其他情形。三、法律名词及解释：1.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约行为：指未能履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任。5.合同解除：指合同双方协商一致，提前终止合同关系。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快工程进度，必要时甲方可要求乙方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应立即整改，必要时甲方可要求乙方重新施工。3.材料质量不符合标准：乙方应更换供应商，并承担由此增加的费