贴壁纸施工合同(2024版)

编号：__________贴壁纸施工合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

贴壁纸施工合同(2024版)合同目录第一章：合同主体1.1甲方（业主）名称及联系方式1.2乙方（施工方）名称及联系方式第二章：工程概况2.1工程地点2.2工程面积2.3施工范围第三章：材料供应3.1壁纸品种及规格3.2壁纸供应单位及联系方式3.3材料验收标准第四章：施工工艺及质量标准4.1施工工艺流程4.2施工质量标准4.3验收及整改第五章：施工期限5.1施工开始日期5.2施工结束日期5.3工期延误及赔偿第六章：合同价格6.1工程总价6.2付款方式及时间6.3价格调整第七章：违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼管辖法院第九章：合同的变更和解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件第十章：合同的终止10.1合同终止条件10.2合同终止后的处理第十一章：其他约定11.1保密条款11.2知识产权保护11.3不可抗力第十二章：附则12.1合同的生效12.2合同的份数12.3附件第十三章：双方签字13.1甲方签字13.2乙方签字第十四章：附件14.1壁纸样品14.2施工图纸14.3材料清单合同编号_________第一章：合同主体1.1甲方（业主）名称：_________1.1甲方联系方式：_________1.2乙方（施工方）名称：_________1.2乙方联系方式：_________第二章：工程概况2.1工程地点：_________2.2工程面积：_________平方米2.3施工范围：包括但不限于_________第三章：材料供应3.1壁纸品种及规格：_________3.2壁纸供应单位及联系方式：_________3.3材料验收标准：按照_________执行第四章：施工工艺及质量标准4.1施工工艺流程：_________4.2施工质量标准：_________4.3验收及整改：工程完成后，甲乙双方按照_________进行验收，不符合标准的，乙方应按照_________进行整改。第五章：施工期限5.1施工开始日期：_________5.2施工结束日期：_________5.3工期延误及赔偿：如乙方原因导致工期延误，应按照_________向甲方支付违约金。第六章：合同价格6.1工程总价：_________元（大写：_________元整）6.2付款方式及时间：甲方按照_________支付乙方工程款。6.3价格调整：如遇材料价格变动，双方可按照_________进行价格调整。第七章：违约责任7.1甲方违约责任：如甲方违反合同约定，应承担_________的责任。7.2乙方违约责任：如乙方违反合同约定，应承担_________的责任。第八章：争议解决8.1争议解决方式：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖法院：_________人民法院第九章：合同的变更和解除9.1合同变更条件：合同的变更应由双方协商一致，并书面确认。9.2合同解除条件：如一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同。第十章：合同的终止10.1合同终止条件：合同完成后，双方签订终止协议即可终止。10.2合同终止后的处理：合同终止后，乙方应按照合同约定完成后期工作，并向甲方交付完整的工程资料。第十一章：其他约定11.1保密条款：双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。11.2知识产权保护：乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权。11.3不可抗力：如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。第十二章：附则12.1合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。12.3附件：见附件。第十三章：双方签字13.1甲方签字：____________________13.2乙方签字：____________________第十四章：附件14.1壁纸样品：见附件。14.2施工图纸：见附件。14.3材料清单：见附件。甲方（盖章）：____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________________日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定壁纸供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。如乙方未经甲方同意，私自更换供应商，乙方应承担由此产生的后果。1.2甲方监督施工：甲方有权对施工过程进行监督，以确保施工质量符合约定标准。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和记录。1.3甲方变更要求：甲方在合同履行过程中，如有变更要求，应提前通知乙方。乙方应及时评估变更对工程进度和价格的影响，并与甲方协商确定变更后的工程内容和价格。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方质量承诺：乙方承诺施工质量符合行业标准和甲方要求。如工程质量问题，乙方应在甲方通知后的合理时间内予以修复，直至达到甲方满意。2.2乙方进度保障：乙方应确保按照约定的施工期限完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。2.3乙方保密义务：乙方应对甲方提供的商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的法律责任。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。中介费用由甲方承担。3.2第三方中介的调解权：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，第三方中介有权进行调解。调解不成的，双方可依法解决争议。3.3第三方中介的监督权：第三方中介有权对施工过程进行监督，以确保施工质量符合约定标准。乙方应积极配合第三方中介的监督工作，提供必要的施工资料和记录。附件及其他补充说明一、附件列表：1.壁纸样品2.施工图纸3.材料清单4.甲方（业主）身份证明文件5.乙方（施工方）身份证明文件6.第三方中介身份证明文件7.合同履行过程中的相关沟通记录二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付工程款未按约定提供施工条件私自更换乙方供应商2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准泄露甲方商业秘密或个人信息3.第三方中介违约行为：未履行协调和调解职责未按约定进行监督未保守甲方商业秘密或个人信息三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约金：一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.知识产权：指著作权、专利权、商标权等法律保护的权利。5.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决方案：协商确定合理的延期时间，并根据延期原因分担责任。2.工程质量问题：解决方案：乙方负责修复，直至达到甲方满意。如有必要，甲方可要求乙方支付违约金。3.争议解决：解决方案：友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。4.材料供应问题：解决