2024合同范本之刮瓷施工合同

编号：__________2024合同范本之刮瓷施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024合同范本之刮瓷施工合同合同目录第一章：合同主体1.1甲方（业主）名称及联系方式1.2乙方（施工方）名称及联系方式1.3丙方（材料供应商）名称及联系方式第二章：工程概况2.1工程地点2.2工程面积2.3工程预算2.4工程时间表第三章：施工内容3.1刮瓷施工范围3.2施工工艺及流程3.3施工材料及品牌3.4施工质量标准第四章：材料供应4.1丙方提供的材料清单4.2材料验收及质量保障4.3材料运输及storage要求4.4材料损耗及补充第五章：工程款项5.1付款方式及进度5.2工程预付款5.3工程进度款5.4工程尾款第六章：工期延误6.1工期延误的原因6.2工期延误的处理6.3工期延误的赔偿第七章：工程变更7.1工程变更的条件7.2工程变更的程序7.3工程变更的费用及时间调整第八章：施工安全8.1施工方安全责任8.2施工安全措施8.3安全事故的处理第九章：质量保修9.1保修范围及期限9.2保修责任及处理流程9.3保修费用及支付方式第十章：违约责任10.1违约情形10.2违约责任及赔偿10.3违约解决的程序第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁机构及地点11.3诉讼管辖法院第十二章：合同的生效、变更和终止12.1合同的生效条件12.2合同的变更程序12.3合同的终止条件第十三章：其他约定13.1合同保密条款13.2合同的转让13.3合同的解除第十四章：附件14.1施工图纸及相关技术文件14.2材料样品及合格证书14.3工程验收报告14.4合同履行过程中产生的其他文件合同编号_________第一章：合同主体1.1甲方（业主）名称：_________1.1甲方（业主）联系方式：_________1.2乙方（施工方）名称：_________1.2乙方（施工方）联系方式：_________1.3丙方（材料供应商）名称：_________1.3丙方（材料供应商）联系方式：_________第二章：工程概况2.1工程地点：_________2.2工程面积：_________2.3工程预算：_________2.4工程时间表：_________第三章：施工内容3.1刮瓷施工范围：_________3.2施工工艺及流程：_________3.3施工材料及品牌：_________3.4施工质量标准：_________第四章：材料供应4.1丙方提供的材料清单：_________4.2材料验收及质量保障：_________4.3材料运输及storage要求：_________4.4材料损耗及补充：_________第五章：工程款项5.1付款方式及进度：_________5.2工程预付款：_________5.3工程进度款：_________5.4工程尾款：_________第六章：工期延误6.1工期延误的原因：_________6.2工期延误的处理：_________6.3工期延误的赔偿：_________第七章：工程变更7.1工程变更的条件：_________7.2工程变更的程序：_________7.3工程变更的费用及时间调整：_________第八章：施工安全8.1施工方安全责任：乙方必须按照我国相关安全生产法律法规和甲方提供的安全生产要求进行施工，确保施工过程中的安全。8.2施工安全措施：乙方必须制定并执行施工安全措施，包括但不限于施工现场的安全防护、消防设施的配置、施工人员的安全培训等。8.3安全事故的处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方和相关部门，并按照我国相关法律法规和甲方提供的安全生产要求进行处理。第九章：质量保修9.1保修范围及期限：乙方对施工质量提供的保修范围包括但不限于材料、工艺及施工问题，保修期限为验收合格之日起一年。9.2保修责任及处理流程：乙方在保修期内对出现的质量问题负责维修或更换，处理流程为甲方通知乙方后，乙方应在规定时间内进行维修或更换。9.3保修费用及支付方式：保修费用由乙方承担，支付方式为乙方在保修期内按照实际情况进行维修或更换。第十章：违约责任10.1违约情形：包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定、擅自变更工程等。10.2违约责任及赔偿：乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的直接经济损失、延误工期利息等。10.3违约解决的程序：违约方应与守约方协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一章：争议解决11.1争议解决方式：包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼等。11.2仲裁机构及地点：如选择仲裁，仲裁机构为_______，仲裁地点为_______。11.3诉讼管辖法院：如选择诉讼，甲方所在地人民法院具有管辖权。第十二章：合同的生效、变更和终止12.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的变更程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订。12.3合同的终止条件：合同终止的条件按照我国《合同法》的规定执行。第十三章：其他约定13.1合同保密条款：双方应对合同内容及签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.2合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。13.3合同的解除：合同解除应经双方协商一致，并按照我国《合同法》的规定执行。第十四章：附件14.1施工图纸及相关技术文件：见附件一。14.2材料样品及合格证书：见附件二。14.3工程验收报告：见附件三。14.4合同履行过程中产生的其他文件：见附件四。甲方（业主）：_______________________代表人：_______________________日期：_______年_______月_______日乙方（施工方）：_______________________代表人：_______________________日期：_______年_______月_______日丙方（材料供应商）：_______________________代表人：_______________________日期：_______年_______月_______日合同编号：_____________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应无条件接受。如甲方未指定，乙方应提供合格供应商清单供甲方选择。2.甲方监督权：甲方有权对施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。甲方监督不应影响乙方的正常施工。3.甲方变更权：甲方在合同履行过程中有权提出工程变更，包括但不限于工程范围、设计要求、施工工艺等。乙方应按甲方的要求进行变更，并承担由此产生的额外费用。4.甲方提前完工激励：如乙方提前完成工程，甲方有权根据实际提前完工天数，给予乙方一定的经济奖励。5.甲方延期付款权：在合同约定的付款期限内，甲方因特殊原因无法按时付款的，有权申请延期付款，但应提前通知乙方并征得乙方同意。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量承诺：乙方承诺施工质量符合我国相关法律法规和行业标准，若发生质量问题，乙方应在规定时间内进行维修或更换，直至满足甲方要求。2.乙方工期保证：乙方保证按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.乙方保密义务：乙方应对甲方提供的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。4.乙方环保要求：乙方在施工过程中应遵守国家环保法规，采取有效措施防止环境污染，确保施工场地清洁。5.乙方工程保险：乙方应为其施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，以保障施工人员的人身安全。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，确保合同顺利履行。中介方应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议。2.第三方中介费用：中介方的费用由甲方承担，具体金额在合同中约定。中介方应在合同约定的时间内完成中介服务。3.第三方中介违约责任：中介方未履行好协调职责，导致合同无法顺利履行的情况下，中介方应承担相应的违约责任。4.第三方中介保密义务：中介方应对合同内容及双方商业秘密予以保密，未经双方同意不得向第三方披露。5.第三方中介退出机制：在合同履行过程中，如中介方严重失职或未能履行好协调职责，甲方和乙方均有权要求中介方退出，并追究其相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸及相关技术文件2.材料样品及合格证书3.工程验收报告4.合同履行过程中产生的其他文件二、违约行为及认定：1.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。2.工程质量不符合约定：指工程质量未达到合同约定的质量标准。3.擅自变更工程：指未经双方协商一致，擅自对工程范围、设计要求、施工工艺等进行变更。4.违约责任及赔偿：根据合同约定，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的直接经济损失、延误工期利息等。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.甲方（业主）：合同的一方，负责委托乙方进行工程施工。3.乙方（施工方）：合同的一方，负责按照甲方的要求进行工程施工。4.丙方（材料供应商）：合同的一方，负责提供施工所需材料。5.违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误解决办法：双方协商确定延误原因，并根据实际情况制定相应的补救措施。2.问题：工程质量问题解决办法：甲方及时向乙方提出质量问题，乙方应在规定时间内进行维修或更