建设工程投标合同范本(2024版)

编号：__________建设工程投标合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程投标合同范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同主体1.2合同目的1.3合同文件的组成1.4合同的生效、变更和解除第二章：投标2.1投标文件的提交2.2投标保证金2.3投标的有效性2.4投标的保密性第三章：投标评估3.1评标委员会组成3.2评标原则和标准3.3投标评估程序3.4评标结果的公示第四章：合同的签订4.1签订合同的条件4.2合同条款的商讨和确定4.3合同的签订时间和地点4.4合同的生效时间第五章：合同的履行5.1承包人的义务5.2发包人的义务5.3合同履行的时间和进度5.4合同的变更和调整第六章：工程质量6.1工程质量标准6.2工程质量的检查和验收6.3工程质量问题的处理6.4工程质量的保障措施第七章：工程进度7.1工程进度计划7.2工程进度的检查和报告7.3工程延期的处理7.4工程进度的保障措施第八章：工程费用8.1工程合同价款的确定8.2工程预付款8.3工程进度款的支付8.4工程结算和决算第九章：违约责任9.1承包人的违约责任9.2发包人的违约责任9.3违约赔偿方式9.4违约的解除合同第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁或诉讼的地点和法院10.3争议解决的期间10.4争议解决的费用第十一章：合同的终止和解除11.1合同终止的条件11.2合同解除的条件11.3合同终止和解除的程序11.4合同终止和解除后的处理第十二章：合同的转让和分包12.1合同转让的条件12.2合同转让的程序12.3分包的条件12.4分包的管理和监督第十三章：其他13.1保险13.2环境保护13.3安全生产13.4知识产权保护第十四章：附件14.1投标文件14.2合同协议书14.3技术规格说明书14.4工程量清单合同编号_________第一章：总则1.1合同主体1.1.1承包人：具有_______资质的________公司。1.1.2发包人：________公司，地址：________。1.2合同目的1.2.1承包人同意按照本合同的条款完成工程的设计和建造。1.2.2发包人同意按照本合同的条款支付承包人的工程费用。1.3合同文件的组成a)合同协议书b)投标文件c)技术规格说明书d)工程量清单e)本合同的附件和补充协议1.4合同的生效、变更和解除1.4.1本合同自合同双方签字盖章之日起生效。1.4.2任何对合同的变更或解除必须经合同双方的协商一致并书面确认。第二章：投标2.1投标文件的提交2.1.1承包人应在投标截止日期前，向发包人提交完整的投标文件。2.1.2投标文件应包括：投标书、投标保证金、承包人资格证明文件等。2.2投标保证金2.2.1承包人应向发包人提交投标保证金，金额为合同估算价的____%。2.2.2投标保证金应以银行保函或现金形式提交。2.3投标的有效性2.3.1承包人的投标文件应满足本合同的所有要求，否则将被视为无效投标。2.3.2发包人有权拒绝任何不符合本合同要求的投标。2.4投标的保密性2.4.1投标过程中，承包人应保守与投标相关的所有信息的保密性。第三章：投标评估3.1评标委员会组成3.1.1发包人应组建评标委员会，负责对投标文件进行评审。3.1.2评标委员会由专业人士组成，成员数量不少于3人。3.2评标原则和标准3.2.1评标委员会应按照公平、公正、公开的原则进行评标。3.2.2评标标准包括：技术方案的合理性、报价的合理性、承包人的业绩和信誉等。3.3投标评估程序3.3.1评标委员会对投标文件进行初步审查，确定合格的投标文件。3.3.2评标委员会对合格的投标文件进行详细评审，确定中标候选人。3.4评标结果的公示3.4.1评标结果应在发包人网站上进行公示，公示期为_____天。第四章：合同的签订4.1签订合同的条件4.1.1中标候选人应在公示期结束后，与发包人签订合同。4.1.2承包人应按合同约定履行义务，完成工程。4.2合同条款的商讨和确定4.2.1合同双方应就合同条款进行商讨，达成一致意见。4.2.2合同条款的确定应以书面形式进行确认。4.3合同的签订时间和地点4.3.1合同的签订时间应在中标候选人公示期结束后_____天内。4.3.2合同的签订地点为发包人的办公地点。4.4合同的生效时间4.4.1合同自合同双方签字盖章之日起生效。第五章：合同的履行5.1承包人的义务5.1.1承包人应按合同约定完成工程的设计和建造。5.1.2承包人应保证工程质量、进度和安全符合合同要求。5.2发包人的义务5.2.1发包人应按合同约定支付承包人的工程费用。5.2.2发包人应提供工程所需的施工场地、基础设施等。5.3合同履行的时间和进度5.3.1承包人应按照合同约定的工程进度计划进行施工。5.3.2承包人应定期向发包人报告工程进度情况。5.4合同的变更和调整5.4.1合同双方应协商一致，书面确认合同的变更和调整。第六章第八章：工程费用8.1工程合同价款的确定8.1.1工程合同价款根据投标文件中的报价和发包人确认的工程量清单确定。8.1.2合同价款包含：工程设计费、建造费、材料费、人工费等。8.2工程预付款8.2.1发包人应在合同签订后_____天内支付工程预付款，金额为合同估算价的____%。8.2.2预付款应在承包人完成工程进度达到合同约定的比例后抵扣。8.3工程进度款的支付8.3.1发包人应按照承包人提交的进度报告和发包人确认的工程量支付工程进度款。8.3.2工程进度款支付的比例不得低于当期完成工程量的____%。8.4工程结算和决算8.4.1工程竣工后，承包人应向发包人提交工程结算报告。8.4.2发包人应在收到结算报告后_____天内完成审核并支付剩余款项。第九章：违约责任9.1承包人的违约责任9.1.1承包人未按合同约定完成工程的，应向发包人支付违约金。9.1.2承包人造成的工程质量问题，应承担修复费用及因此产生的损失。9.2发包人的违约责任9.2.1发包人未按合同约定支付工程款的，应支付迟延付款的利息。9.2.2发包人原因导致工程停工的，应承担因此产生的损失。9.3违约赔偿方式9.3.1违约金的计算方式按照合同约定的标准执行。9.3.2违约赔偿的最高限额不应超过合同估算价的一定比例。9.4违约的解除合同9.4.1任何一方违约达到合同约定的程度，对方有权解除合同。第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.1.1合同双方应通过协商解决合同争议。10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.2仲裁或诉讼的地点和法院10.2.1仲裁地点为：________。10.2.2诉讼法院为：________。10.3争议解决的期间10.3.1争议解决程序应在争议发生后的_____个月内完成。10.4争议解决的费用10.4.1仲裁或诉讼费用由败诉方承担。第十一章：合同的终止和解除11.1合同终止的条件11.1.1工程竣工并经验收合格，合同即终止。11.1.2合同双方协商一致，可以提前终止合同。11.2合同解除的条件11.2.1任何一方严重违约，对方有权解除合同。11.2.2合同解除应书面通知对方，并办理相关手续。11.3合同终止和解除的程序11.3.1合同终止或解除后，承包人应按合同约定办理工程交接手续。11.3.2发包人应按合同约定支付工程款和违约金。第十二章：合同的转让和分包12.1合同转让的条件12.1.1合同双方同意转让合同权利和义务。12.1.2转让应书面通知对方，并办理相关手续。12.2合同转让的程序12.2.1合同双方应就转让事宜达成书面协议。12.2.2转让协议经双方签字盖章后生效。12.3分包的条件12.3.1分包工作需要得到发包人的同意。12.3.2分包商应具备相应的资质和能力。12.4分包的管理和监督12.4.1承包人应对分包商的工作进行管理和监督。12.4.2分包商的行为应符合合同约定。第十三章：其他13.1保险13.1.1承包人应办理工程保险，并承担保险费用。多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指定材料供应商1.1.1甲方有权指定工程所需材料的供应商。1.1.2乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，除非甲方同意otherwise。1.2甲方监督工程进度1.2.1甲方有权对工程进度进行监督和检查。1.2.2乙方应定期向甲方报告工程进度情况，并提供相关工程进度资料。1.3甲方变更工程要求1.3.1甲方有权根据实际情况变更工程要求。1.3.2乙方应按照甲方的要求进行工程变更，并承担因变更引起的额外费用。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方提供技术支持2.1.1乙方应向甲方提供工程所需的技术支持和服务。2.1.2技术支持包括但不限于：工程设计、施工方案、技术咨询等。2.2乙方保证工程质量2.2.1乙方应保证工程质量符合合同约定的标准。2.2.2乙方应对工程质量问题负责，并承担修复费用及因此产生的损失。2.3乙方负责工程保险2.3.1乙方应办理工程保险，并承担保险费用。2.3.2工程保险应涵盖工程损失、人员伤亡等风险。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责3.1.1第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，并协助双方履行合同义务。3.1.2第三方中介应公正、中立地处理合同争议，并协助双方达成一致意见。3.2第三方中介的报酬3.2.1第三方中介的报酬由甲方和乙方共同承担。3.2.2第三方中介的报酬应在合同签订后_____天内支付。3.3第三方中介的解除3.3.1甲方和乙方均有权书面通知解除第三方中介的职责。3.3.2解除第三方中介的职责后，甲方和乙方应自行协调解决合同争议。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和施工进度计划3.材料和设备清单4.技术规格说明书5.工程量清单6.合同协议书7.投标文件8.承包人资格证明文件9.发包人付款证明文件10.工程质量检验标准11.工程保险单据12.分包合同13.变更和补充协议14.争议解决裁决书二、违约行为及认定：1.承包人未按合同约定完成工程，或工程质量不符合合同要求。2.发包人未按合同约定支付工程款或延迟支付。3.承包人未按合同约定使用甲方指定材料供应商的材料。4.乙方未提供合同约定的技术支持和服务。5.乙方未保证工程质量，导致工程质量问题。6.乙方未办理工程保险或未承担保险费用。7.第三方中介未公正、中立地处理合同争议。8.任何一方未履行合同约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。2.违约：合同一方或多方未履行合同约定的义务。3.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.工程进度款：根据工程实际完成情况，发包人按照合同约定支付给承包人的款项。5.工程质量：工程满足合同约定的技术标准、使用功能和外观要求。6.工程保险：为工程风险提供保障的保险，包括但不限于工程损失、人员伤亡等。7.第三方中介：独立于合同双方的第三方，负责协调、协助双方履行合同义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定应对计划，调整人员、设备和材料供应，避免影响整体工程进度。2.工程质量问题：加强质量检验，及时发现和处理质量问题，确保工程质量符合要求。3.合同争议：及时沟通协商，参照合同约定和法律规定解决争