2024版电力分包合同书模板

编号：__________2024版电力分包合同书模板甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版电力分包合同书模板合同目录第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3法律法规适用1.4合同效力第二章：分包工程范围与内容2.1分包工程概述2.2分包工程详细清单2.3分包工程的变更第三章：分包商的义务与责任3.1分包商的一般义务3.2分包商的技术义务3.3分包商的安全责任3.4分包商的违约责任第四章：合同价格与支付4.1合同价格4.2支付方式与时间4.3价格调整4.4预付款与进度款第五章：工期与进度5.1工期要求5.2进度计划与报告5.3工期延误5.4工期提前第六章：质量与检验6.1质量标准与要求6.2检验程序与方法6.3质量问题的处理6.4验收与移交第七章：安全生产与环保7.1安全生产要求7.2安全事故的处理7.3环保要求与措施7.4职业健康安全第八章：合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.2合同解除的条件与程序8.3变更与解除的法律后果第九章：争议解决与违约责任9.1争议解决方式9.2违约责任认定9.3违约赔偿责任第十章：合同的终止与解除10.1合同终止的条件10.2合同解除的程序10.3终止与解除后的权利与义务第十一章：合同的转让与继承11.1合同转让的条件11.2合同转让的程序11.3合同继承第十二章：保密条款12.1保密信息的定义与范围12.2保密义务与期限12.3违约责任与救济措施第十三章：其他条款13.1不可抗力13.2税收与优惠政策13.3合同的组成部分13.4合同的修改与补充第十四章：附则14.1合同的生效条件14.2合同的终止条件14.3合同的解释权与适用法院合同编号_________第一章：总则1.1合同背景与目的电力分包合同书模板（2024版）是供电项目分包工程双方签订的具有法律效力的文件，明确双方的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，达到预期的工程质量和进度要求。1.2定义与解释（1）分包商：指与供电项目总包方签订合同，承担分包工程实施、交付和保修的法人或其他组织。（2）供电项目：指本合同约定的电力系统新建、扩建、改建等工程。（3）分包工程：指供电项目中，总包方根据合同约定，将其承担的部分工程或工作范围分包给分包商实施的工作。1.3法律法规适用本合同的签订、履行、变更、解除和终止，以及争议的解决，均适用中华人民共和国相关法律法规。1.4合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格且分包款支付完毕之日终止。第二章：分包工程范围与内容2.1分包工程概述分包商承担的工程范围包括：电力线路铺设、变电站建设、电缆敷设、设备安装等。2.2分包工程详细清单（1）电力线路工程：包括但不限于杆塔建设、导线架设、接地网施工等。（2）变电站工程：包括但不限于土建工程、设备安装、调试等。（3）电缆敷设工程：包括但不限于电缆沟挖掘、电缆布设、接头制作等。（4）设备安装工程：包括但不限于开关设备、变压器、保护装置等安装调试。2.3分包工程的变更分包工程的变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。第三章：分包商的义务与责任3.1分包商的一般义务分包商应按合同约定完成分包工程的实施、交付和保修工作。3.2分包商的技术义务分包商应按照供电项目技术规范、标准和要求进行分包工程的施工和质量控制。3.3分包商的安全责任分包商应严格按照国家关于安全生产的法律、法规和供电项目安全生产要求，确保分包工程的安全。3.4分包商的违约责任分包商未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿因此给总包方造成的损失。第四章：合同价格与支付4.1合同价格本合同总价款为人民币【】元（大写：【】元整），包括分包工程的实施、交付和保修等费用。4.2支付方式与时间（1）预付款：合同签订后七个工作日内，总包方支付分包工程总价款的10%作为预付款。（2）进度款：分包工程进度达到合同约定的比例时，总包方按实际完成工程量的80%支付进度款。（3）验收合格款：分包工程验收合格后，总包方支付分包工程总价款的95%。4.3价格调整分包工程价格不因原材料价格、人工费用等变动而调整。4.4预付款与进度款预付款和进度款的支付，应按照双方约定的支付周期和比例进行。第五章：工期与进度5.1工期要求分包工程的开工日期为【】，竣工日期为【】，总包方要求分包商按照合同约定的工期完成工程。5.2进度计划与报告分包商应按月向总包方提交工程进度报告，包括已完成的工程量、工程质量和安全状况等。5.3工期延误分包商因自身原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任。5.4工期提前分包商提前完成分包工程的，双方可协商提前支付进度款和验收。第八章：合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议经双方签字盖章后生效。8.2合同解除的条件与程序合同解除条件如下：（1）双方协商一致解除合同。（2）分包商严重违约，导致工程无法继续进行。（3）不可抗力因素影响分包工程的正常进行。解除合同的程序：（1）双方协商确定解除合同的事宜。（2）签订书面解除协议，明确解除合同的原因、日期和相关责任。（3）解除协议经双方签字盖章后生效。8.3变更与解除的法律后果合同变更或解除不影响双方在合同中约定的违约责任和其他相关权利义务。第九章：争议解决与违约责任9.1争议解决方式合同争议通过友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。9.2违约责任认定违约责任按照合同约定和法律规定认定。9.3违约赔偿责任违约方应承担因违约造成的对方损失赔偿责任。第十章：合同的终止与解除10.1合同终止的条件合同终止条件如下：（1）分包工程验收合格，分包款支付完毕。（2）合同约定的其他终止条件。10.2合同解除的程序合同解除按照第八章合同变更与解除的程序执行。10.3终止与解除后的权利与义务合同终止或解除后，双方的权利义务按照合同约定和法律规定处理。第十一章：合同的转让与继承11.1合同转让的条件合同转让需双方协商一致，并签订书面转让协议。11.2合同转让的程序合同转让按照双方协商确定的程序执行。11.3合同继承合同转让后，新的合同方继承原合同的权利义务。第十二章：保密条款12.1保密信息的定义与范围保密信息指合同履行过程中双方泄露的商务、技术和其他敏感信息。12.2保密义务与期限双方对保密信息承担保密义务，保密期限自合同终止之日起计算，不少于【】年。12.3违约责任与救济措施泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十三章：其他条款13.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2税收与优惠政策合同履行过程中涉及的税收及优惠政策，按照国家和地方政府的规定执行。13.3合同的组成部分本合同及其附件、补充协议、变更协议等均为合同组成部分。13.4合同的修改与补充合同修改与补充应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。第十四章：附则14.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的终止条件本合同在合同约定的终止条件满足时终止。14.3合同的解释权与适用法院本合同的解释权归双方共同所有，适用中华人民共和国【】人民法院管辖。【合同方签字】【分包商名称】：【总包方名称】：【签字日期】：【合同编号】：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定分包工程的范围和内容甲方有权根据工程实际情况，指定分包商应承担的具体工程范围和内容。分包商应严格按照甲方的指定完成相关工作。1.2甲方对分包工程的监督和管理甲方有权对分包商的分包工程进行监督和管理，确保分包商按照合同约定和工程质量标准进行施工。1.3甲方提供的设计和技术支持甲方应根据工程需要，提供完整的设计和技术支持，分包商应按照甲方的设计和技术要求进行施工。1.4甲方的变更权甲方有权根据工程实际情况，对分包工程进行变更。分包商应按照甲方的变更要求，及时调整施工计划和工程量。1.5甲方对分包商的考核甲方有权对分包商进行定期考核，考核内容包括分包商的工程质量、进度、安全等方面。分包商应积极配合甲方的考核工作。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方的施工技术和质量要求乙方应具备相应的施工技术和质量控制能力，确保分包工程的质量和安全。2.2乙方的工程进度和交付时间乙方应按照合同约定的工期完成分包工程，并按照甲方要求及时交付。2.3乙方的安全生产和环保要求乙方应严格遵守国家关于安全生产和环保的法律、法规，确保分包工程的安全生产和环保要求得到满足。2.4乙方的违约责任乙方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿因此给甲方造成的损失。2.5乙方的保修义务分包工程验收合格后，乙方应承担一定的保修义务，确保分包工程的正常使用。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责和义务第三方中介应客观、公正地履行调解、协调职责，协助甲方和乙方解决合同履行过程中的纠纷。3.2第三方中介的费用和支付第三方中介的费用由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。费用支付方式按照双方约定执行。3.3第三方中介的调解结果第三方中介的调解结果对甲方和乙方具有约束力，双方应严格按照调解结果履行合同。3.4第三方中介的终止条件当甲方和乙方之间的合同纠纷得到解决时，第三方中介的调解工作即终止。3.5第三方中介的保密义务第三方中介应对在调解过程中获得的甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程详细清单2.设计和技术支持文件3.分包商施工技术规范4.安全生产和环保要求文件5.保修服务承诺6.第三方中介调解协议7.合同变更协议8.合同解除协议9.争议解决调解书10.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.分包商未按照合同约定完成工程量或质量不符合标准。2.分包商未按照约定时间交付工程。3.分包商在施工过程中发生安全事故或质量问题。4.分包商泄露甲方或乙方提供的保密信息。5.甲方未按照约定时间支付进度款或预付款。6.甲方未提供设计和技术支持文件。7.甲方未按照约定时间完成工程验收。8.乙方未按照合同约定履行保修义务。9.第三方中介未按照调解协议履行职责。三、法律名词及解释：1.分包工程：指供电项目中，总包方根据合同约定，将其承担的部分工程或工作范围分包给分包商实施的工作。3.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律后果，包括赔偿损失、支付违约金等。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.保修义务：指分包商在分包工程验收合格后，对分包工程提供的质量保证服务。6.第三方中介：指在分包合同履行过程中，协助甲方和乙方解决合同纠纷的独立第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：分包商应采取措施加快施工进度，并向甲方报告进展情况。2.工程质量问题：分包商应立即整改，并承担由此产生的费用。3.安全事故发生：分包商应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大。4.保密信息泄露：分包商应加