加固施工合同范例

加固施工合同范例合同编号：__________合同各方：名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________施工方具备从事加固施工的资质和经验，愿意承担该工程的加固施工任务；双方为了共同利益，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同范围与内容1.1本合同的目的是规范业主和施工方之间的加固施工行为，明确双方的权利、义务和责任。1.2施工内容：包括但不限于对工程的结构进行检测、评估、设计加固方案、施工加固工程等。1.3施工方应按照本合同约定的时间和质量要求完成施工任务。第二条合同价格与支付2.2业主应按照本合同约定的付款方式及时支付施工方应得的款项。2.3施工方完成施工任务且经验收合格后，业主支付合同总价的95%作为工程进度款；剩余的5%作为质保金，在质保期内无质量问题的情况下，予以支付。第三条施工期限3.1施工方应在本合同签订后____个工作日内开工，并在合同约定的施工期限内完成施工任务。3.2施工期限自施工方开工之日起计算，共计____天。第四条施工质量与验收4.1施工方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保施工质量。4.2施工过程中，施工方应接受业主或其委托的第三方机构的检查、监督和验收。4.3工程完工后，施工方应向业主提供完整的施工资料、验收资料和质保书等。4.4业主应在施工方提交验收资料后____个工作日内组织验收，验收合格的，予以支付剩余款项。第五条合同的变更与解除5.1除非本合同另有约定，任何一方不得单方面变更或解除本合同。5.2合同变更或解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）法律、法规、政策变化导致合同无法履行。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按照约定时间完成施工任务，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期天数×1%。6.3业主如未按照约定时间支付款项，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项×逾期天数×1%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的施工任务完成之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.加固施工设计方案2.施工图纸3.施工预算书4.施工时间表5.施工人员名单6.施工材料明细表7.质量验收标准8.安全生产措施9.付款凭证10.验收报告二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的时间完成施工任务2.业主未按照约定的时间支付款项3.施工质量不符合约定的标准4.未经双方协商一致，单方面变更或解除合同5.因不可抗力导致合同无法履行三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有工程所有权的一方2.乙方：指承担加固施工任务的一方3.施工期限：指合同约定的施工开始之日起至施工任务完成之日止的时间段4.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向守约方支付的赔偿金5.质保金：指施工方完成施工任务且经验收合格后，业主保留的一部分款项，作为施工质量保证的保证金四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：提前制定应急预案，确保人员、材料、设备及时到位，必要时调整施工计划2.施工质量问题：严格按照设计方案和施工标准进行施工，加强质量监督检查，发现问题及时整改3.变更或解除合同：如需变更或解除合同，双方应进行友好协商，达成一致后签订补充协议4.支付款项问题：双方应按照约定的付款方式和时间及时支付款项，如出现逾期，应支付违约金5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼五、所有