临时建筑施工合同的工程计划

临时建筑施工合同的工程计划合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、施工期限2.1工程计划开工日期：__________2.2工程计划竣工日期：__________2.3施工期限顺延的情形：（1）不可抗力因素导致的停工；（2）甲方变更设计导致的设计变更；（3）甲方原因导致的停工或工期延误；（4）其他双方协商确定的顺延情形。三、质量标准3.1工程质量标准应符合国家及行业现行质量标准、规范、规定。3.2工程验收合格标准：（1）达到设计文件和施工合同约定的质量要求；（2）符合国家及行业现行质量标准、规范、规定；（3）通过相关政府部门组织的验收。四、工程价款及支付4.1工程总价款为：__________元（大写：__________元整）。4.2支付方式：（1）甲方支付预付款：__________元；（2）工程进度达到约定的百分比时，支付相应进度款；（3）工程验收合格后，支付尾款。4.3支付时间及方式：（1）预付款支付时间：__________；（2）进度款支付时间：__________；（3）尾款支付时间：__________。五、施工方的义务5.1按合同约定的时间、质量、进度完成工程；5.2严格按设计文件和施工规范进行施工；5.3确保施工安全，防止事故的发生；5.4接受甲方及相关部门的检查、监督和指导。六、甲方的义务6.1提供施工场地，办理相关手续；6.2按时支付工程价款；6.3协调解决施工过程中出现的问题；6.4接受乙方完成的工程。七、违约责任7.1乙方未按合同约定的时间、质量、进度完成工程的，应承担相应的违约责任；7.2甲方未按合同约定的时间支付工程价款的，应承担相应的违约责任；7.3因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任；7.4双方的其他违约行为，按照法律法规及合同约定承担相应的违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；8.2协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；9.3本合同未尽事宜，可另行协商补充。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工设计图纸及说明2.施工方案及施工组织设计3.工程预算书及结算书4.施工合同履行过程中所需的相关批准文件5.施工合同的补充协议和修正案6.施工过程中的变更设计及相关的审批文件7.工程验收标准和验收报告8.施工安全事故应急预案9.施工方的资质证明文件10.甲方提供的施工场地相关资料二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定的时间、质量、进度完成工程的，属于违约行为。2.甲方未按合同约定的时间支付工程价款的，属于违约行为。3.甲方无正当理由延迟验收或拒绝验收的，属于违约行为。4.乙方施工过程中出现安全事故未及时报告的，属于违约行为。5.乙方施工过程中使用不合格材料或工程质量不达标，属于违约行为。6.因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，不属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担委托施工义务的一方。2.乙方：指合同中承担施工义务的一方。3.工程价款：指按照合同约定，甲方支付给乙方的施工报酬。4.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应支付给对方的一种经济赔偿。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.施工期限：指合同约定的乙方完成工程施工的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，应查找原因，根据情况与甲方沟通，制定赶工计划，并采取相应的措施加快施工进度。2.遇到设计变更的问题，应及时与甲方沟通，根据变更内容调整施工方案，并办理相关的审批手续。3.遇到工程质量问题，应立即停工，查找原因，进行整改，并重新进行验收。4.遇到支付工程价款的问题，应及时与甲方沟通，确保按合同约定的时间支付。5.遇到不可抗力情况，应立即启动应急预案，尽量减少损失，并