2024版工程招投标合同

编号：__________2024版工程招投标合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版工程招投标合同合同目录第一章：合同主体1.1发包人1.2承包人1.3招标代理机构1.4评标委员会第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程预算第三章：投标条件3.1承包人资格要求3.2投标保证金3.3投标文件要求3.4投标有效期第四章：投标过程4.1投标报名4.2购买招标文件4.3答疑与澄清4.4投标文件的递交4.5开标4.6评标4.7中标通知第五章：合同价款与支付5.1合同价款的确定5.2预付款5.3进度付款5.4竣工结算5.5质量保证金5.6付款方式与时间第六章：工程质量与标准6.1工程质量要求6.2施工标准6.3质量验收6.4质量保修第七章：工程进度与期限7.1施工期限7.2工程进度计划7.3延期开工7.4暂停施工7.5工程提前完成第八章：施工安全管理8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环境保护与绿化8.4现场管理第九章：材料与设备9.1材料供应9.2设备供应9.3质量与验收9.4退换与赔偿第十章：变更与解除合同10.1合同变更10.2合同解除10.3变更与解除合同的程序第十一章：违约责任11.1承包人违约11.2发包人违约11.3违约责任的认定与处理第十二章：争议解决12.1争议解决方式12.2协商与调解12.3仲裁12.4诉讼第十三章：其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同的生效、变更与终止第十四章：附件14.1招标文件14.2投标文件14.3合同图纸14.4技术说明书14.5相关法律法规及规范性文件合同编号_________第一章：合同主体1.1发包人：具体名称，注册地址，联系方式。1.2承包人：具体名称，注册地址，联系方式。1.3招标代理机构：具体名称，注册地址，联系方式。1.4评标委员会：成员名单，职责分配。第二章：工程概况2.1工程名称：具体工程名称。2.2工程地点：具体地理位置。2.3工程规模：工程规模描述，如建筑面积、工程长度等。2.4工程内容：工程主要建设内容和要求。2.5工程预算：工程预算金额。第三章：投标条件3.1承包人资格要求：对承包人的资质要求，如注册资本、业绩要求等。3.2投标保证金：保证金金额，缴纳和退还方式。3.3投标文件要求：投标文件的组成，提交格式和份数要求。3.4投标有效期：投标文件的有效期限。第四章：投标过程4.1投标报名：报名截止时间，报名方式。4.2购买招标文件：购买招标文件的地点、时间、费用。4.3答疑与澄清：答疑时间、答疑方式，澄清的发布和通知。4.4投标文件的递交：递交截止时间、递交地点。4.5开标：开标时间、开标地点。4.6评标：评标标准和流程。4.7中标通知：中标通知的发放时间、方式。第五章：合同价款与支付5.1合同价款的确定：合同价的确定方式，如固定价、变动价等。5.2预付款：预付款的金额、支付时间。5.3进度付款：进度付款的条件、时间、金额。5.4竣工结算：竣工结算的方式、时间。5.5质量保证金：质量保证金的金额、扣除和退还条件。5.6付款方式与时间：付款方式，如银行转账、现金等，付款时间。第六章：工程质量与标准6.1工程质量要求：工程质量标准，如合格、优良等。6.2施工标准：施工应遵循的标准和规范。6.3质量验收：质量验收的标准、流程、责任主体。6.4质量保修：保修期限，保修范围，保修责任。第八章：施工安全管理8.1安全生产要求：承包人应遵守的安全生产法律法规和标准。8.2安全事故处理：安全事故的报告、调查、处理程序。8.3环境保护与绿化：环境保护措施，绿化要求。8.4现场管理：现场管理的要求，如现场卫生、安全防护等。第九章：材料与设备9.1材料供应：材料供应的责任、时间、质量要求。9.2设备供应：设备供应的责任、时间、质量要求。9.3质量与验收：材料、设备的质量标准，验收程序。9.4退换与赔偿：不合格材料、设备的退换和赔偿责任。第十章：变更与解除合同10.1合同变更：变更的条件、程序、责任分配。10.2合同解除：解除的条件、程序、责任分配。10.3变更与解除合同的程序：变更或解除合同的申请、审批流程。第十一章：违约责任11.1承包人违约：承包人违约的行为，违约责任，赔偿方式。11.2发包人违约：发包人违约的行为，违约责任，赔偿方式。11.3违约责任的认定与处理：违约责任的认定程序，处理方式。第十二章：争议解决12.1争议解决方式：争议解决的优先顺序，如协商、调解、仲裁或诉讼。12.2协商与调解：协商和调解的程序，调解机构的指定。12.3仲裁：仲裁机构的选择，仲裁程序。12.4诉讼：诉讼管辖法院的选择。第十三章：其他条款13.1保密条款：保密信息的范围，保密期限，违约责任。13.2知识产权保护：知识产权的保护措施，侵权责任。13.3不可抗力：不可抗力的定义，不可抗力事件的申报和证明，责任分配。13.4合同的生效、变更与终止：合同的生效条件，变更程序，终止条件。第十四章：附件14.1招标文件：招标文件的名称，编号，版本。14.2投标文件：投标文件的名称，编号，版本。14.3合同图纸：图纸的名称，编号，版本。14.4技术说明书：技术说明书的名称，编号，版本。14.5相关法律法规及规范性文件：列举相关的法律法规及规范性文件。发包人（盖章）：承包人（盖章）：签字：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定部分或全部材料供应商，乙方应按照甲方指定的供应商进行采购。如乙方需更换供应商，需提前征得甲方同意。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、进度和安全符合合同要求。乙方应提供必要的便利条件，配合甲方的监督工作。1.3甲方调整权：甲方在合同执行过程中，有权根据实际情况对工程内容、规模、进度等进行调整。乙方应根据甲方的调整要求，及时调整施工计划和资源配置。1.4甲方变更权：甲方在合同执行过程中，有权根据实际情况对合同条款进行变更。乙方应仔细审阅甲方提交的变更条款，并在收到变更条款后7天内予以回复。如乙方同意变更，双方应签署书面变更协议；如乙方不同意变更，双方应协商解决。1.5甲方支付条款变更：甲方有权根据工程进度和质量情况，调整支付条款。如甲方调整支付条款，乙方应按照调整后的支付条款执行。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方报价义务：乙方在提交投标文件前，应充分了解工程实际情况，确保报价的准确性和可行性。如因乙方报价不准确导致工程亏损，乙方应承担相应责任。2.2乙方施工义务：乙方应按照合同约定的工程内容、标准和进度要求，完成施工任务。如乙方未能按照约定完成施工，应承担相应的违约责任。2.3乙方质量保证：乙方应对施工过程中的质量问题负责，确保工程质量符合合同要求。如工程出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。2.4乙方保密义务：乙方应对合同内容及与工程相关的甲方商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。如乙方泄露保密信息，应承担违约责任。2.5乙方变更权：乙方在合同执行过程中，有权根据实际情况对合同条款进行变更。乙方应向甲方提交变更条款，双方协商一致后签署书面变更协议。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，确保合同的顺利执行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用金额和支付方式。3.3第三方中介的赔偿责任：如因第三方中介的过失导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的赔偿责任。3.4第三方中介的解除权：甲方和乙方均有权在合同执行过程中解除第三方中介的职责。如双方同意解除第三方中介，应签署书面解除协议。3.5第三方中介的信息披露义务：第三方中介应向甲方和乙方披露与合同执行相关的全部信息，确保双方能够及时了解工程进展情况。如第三方中介未披露相关信息，导致甲方和乙方损失，第三方中介应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.招标文件2.投标文件3.合同图纸4.技术说明书5.相关法律法规及规范性文件6.材料供应商名单7.施工进度计划8.质量保修协议9.安全生产措施方案10.环境保护与绿化方案11.现场管理协议12.保密协议13.知识产权保护协议14.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定支付预付款、进度付款或竣工结算款项。未按约定提供施工场地、施工条件或材料、设备。未按约定时间完成审批、签证等手续。擅自变更工程内容、规模、进度等。2.乙方违约行为：未按约定时间完成施工任务或质量不符合标准。未按约定采购材料、设备或使用不合格产品。未按约定履行保密义务或泄露甲方商业秘密。未按约定处理安全事故或环境保护不符合要求。3.第三方中介违约行为：未中立、公正地处理合同履行过程中的争议和问题。未按约定时间披露相关信息或导致甲方、乙方损失。未按约定履行协调职责或导致合同执行出现问题。三、法律名词及解释：1.合同违约：一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。2.违约责任：违约方应承担的赔偿责任，包括损失赔偿、违约金等。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.保密义务：合同方对合同内容及相关商业秘密的保密义务。5.知识产权保护：对合同涉及的知识产权进行保护的义务。6.第三方中介：协助甲方、乙方履行合同的中立第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定应对计划，调整施工资源和进度。加强沟通协调，确保各方的支持和配合。2.质量问题：严格质量检验，及时发现并修复问题。加强乙方质量管理，确保工程质量符合标准。3.支付纠纷：明确支付条款，确保支付的准确性和及时性。定期对账，及时解决支