2024版采暖工程施工合同书

编号：__________2024版采暖工程施工合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版采暖工程施工合同书合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及代表人1.2乙方名称及代表人1.3合同术语定义第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章：工程内容与要求3.1施工内容3.2施工标准3.3质量保证3.4安全措施第四章：合同价格与支付4.1合同总价4.2付款方式4.3进度付款4.4价款调整第五章：施工进度与工期5.1施工计划5.2工期要求5.3延期违约金5.4提前完成奖励第六章：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3质量检验6.4退换货规定第七章：技术交底与验收7.1技术交底会7.2施工图纸与技术文件7.3工程验收7.4验收标准第八章：保修与售后服务8.1保修期限8.2保修范围8.3售后服务承诺8.4保修金支付第九章：违约责任与争议解决9.1违约情形9.2违约责任9.3争议解决方式9.4法律适用第十章：合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3变更与解除的程序10.4变更与解除后的责任处理第十一章：合同的终止与解除11.1合同终止条件11.2合同解除条件11.3终止与解除的程序11.4终止与解除后的责任处理第十二章：合同的生效、修改与废除12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同废除条件12.4废除后的责任处理第十三章：其他约定13.1保密条款13.2广告宣传13.3合作开发13.4培训与技术支持第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容14.3附件效力14.4附件更新规定合同编号_________第一章：合同主体及定义1.3合同术语定义：（1）工程：指本合同约定的采暖工程施工项目，包括但不限于_________。（2）甲方：指本合同一方，提供施工场地、水源、电源、通讯等条件的_________。（3）乙方：指本合同另一方，负责按照本合同约定完成工程的_________。第二章：工程概况2.1工程名称：_________采暖工程。2.2工程地点：_________。2.3工程规模：包括但不限于_________。2.4工程预算：本工程预算总金额为_________元（大写：_________元整）。第三章：工程内容与要求3.1施工内容：乙方应按照本合同约定的技术要求和标准，完成_________。3.2施工标准：乙方应按照国家和行业的相关规范和标准进行施工，确保工程质量符合_________。3.3质量保证：乙方应保证工程质量，自验收合格之日起_________年内免费保修。3.4安全措施：乙方应制定并执行施工安全措施，确保施工过程中的人员安全和工程安全。第四章：合同价格与支付4.1合同总价：本工程合同总价为_________元（大写：_________元整）。4.2付款方式：甲方按照乙方实际完成工程量的_________%，分_________期支付。4.3进度付款：甲方应按照乙方实际完成工程进度的_________%，支付相应的进度款。4.4价款调整：本合同价款如有调整，应由甲乙双方协商确定，并以书面形式确认。第五章：施工进度与工期5.1施工计划：乙方应按照甲方要求制定详细的施工计划，并提交甲方审批。5.2工期要求：乙方应保证工程在_________内完成，如有延期，应承担相应的违约责任。5.3延期违约金：乙方如未能按照约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的_________%。5.4提前完成奖励：如乙方提前完成工程，甲方可以给予乙方提前完成奖励，具体奖励办法由甲乙双方协商确定。第六章：材料与设备6.1材料供应：乙方应按照本合同约定的材料供应要求，提供合格的材料。6.2设备供应：乙方应按照本合同约定的设备供应要求，提供合格的设备。6.3质量检验：乙方应对提供的材料和设备进行质量检验，确保质量符合要求。6.4退换货规定：如乙方提供的材料或设备不符合要求，甲方有权要求乙方退换货。第七章：技术交底与验收7.1技术交底会：乙方应在工程开始前组织技术交底会，向甲方和相关人员介绍工程的技术要求和安全措施。7.2施工图纸与技术文件：乙方应向甲方提供完整的施工图纸和技术文件，并确保其准确性和完整性。7.3工程验收：工程完成后，乙方应组织甲方和相关人员进行验收。7.4验收标准：工程验收应按照本合同约定的验收标准进行，如验收不合格，乙方应负责整改直至达到验收标准。第八章：保修与售后服务8.1保修期限：自工程验收合格之日起，保修期限为_________年。8.2保修范围：保修范围包括工程质量问题、材料质量问题等。8.3售后服务承诺：乙方承诺在保修期内，对工程出现的质量问题及时进行维修或更换。8.4保修金支付：乙方应在工程验收合格后_________日内向甲方支付保修金，保修金为合同总价的_________%。第九章：违约责任与争议解决9.1违约情形：包括但不限于乙方未按约定完成工程、甲方未按约定支付款项等。9.2违约责任：违约方应承担违约金、赔偿金等责任。9.3争议解决方式：双方发生争议时，可先协商解决，协商不成时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.4法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十章：合同的变更与解除10.1合同变更条件：包括但不限于工程规模、工程内容等发生变化。10.2合同解除条件：包括但不限于甲方要求解除、乙方无法继续履行合同等。10.3变更与解除的程序：甲乙双方应协商一致，并签订书面变更或解除协议。10.4变更与解除后的责任处理：根据变更或解除协议的约定处理。第十一章：合同的终止与解除11.1合同终止条件：包括但不限于工程完工、甲方支付完毕等。11.2合同解除条件：同第十章。11.3终止与解除的程序：同第十章。11.4终止与解除后的责任处理：同第十章。第十二章：合同的生效、修改与废除12.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2合同修改程序：合同的修改应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。12.3合同废除条件：同第十章、第十一章。12.4废除后的责任处理：同第十章、第十一章。第十三章：其他约定13.1保密条款：双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.2广告宣传：未经对方同意，乙方不得以本合同或工程为题材进行广告宣传。13.3合作开发：甲乙双方同意在工程完成后，可就其他项目进行合作开发。13.4培训与技术支持：乙方应提供必要的培训和技术支持，确保甲方人员能够正确使用和维护工程。第十四章：附件14.1附件列表：包括但不限于施工图纸、技术文件、材料设备清单等。14.2附件内容：附件应为本合同的组成部分，具有同等法律效力。14.3附件效力：附件的修改和废除应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。14.4附件更新规定：附件如有更新，甲乙双方应及时以书面形式进行确认。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更权：甲方在本合同履行过程中，有权根据实际情况对工程进行变更，包括但不限于工程规模、工程内容、工程进度等。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并确保工程质量符合本合同约定的要求。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程进度和质量符合本合同约定的要求。乙方应接受甲方的监督，并提供必要的协助和配合。1.3甲方验收权：甲方有权对工程进行验收，以确保工程质量符合本合同约定的要求。乙方应按照甲方的要求，提供完整的施工图纸和技术文件，并确保其准确性和完整性。1.4甲方索赔权：如乙方未能按照本合同约定的要求完成工程，甲方有权向乙方提出索赔，索赔金额包括但不限于违约金、赔偿金等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证：乙方应对提供的材料和设备进行质量检验，确保质量符合要求。如乙方提供的材料或设备不符合要求，乙方应负责整改或更换，并承担由此产生的费用。2.2乙方工期保证：乙方应保证工程按期完成，如乙方未能按照约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的_________%。2.3乙方保密义务：乙方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。2.4乙方培训义务：乙方应提供必要的培训和技术支持，确保甲方人员能够正确使用和维护工程。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应负责协助甲乙双方履行合同义务，确保合同的顺利实施。3.2第三方中介费用：第三方中介的收费标准及支付方式应由甲乙双方协商确定，并在合同中予以明确。3.3第三方中介的违约责任：如第三方中介未能按照约定履行其职责，应承担相应的违约责任。3.4第三方中介的解除合同：甲乙双方如需解除与第三方中介的合同，应提前通知第三方中介，并按照约定支付解除合同的费用。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.技术文件3.材料设备清单4.工程量清单5.付款凭证6.进度报告7.验收报告8.培训资料9.技术支持文档10.保密协议11.广告宣传协议12.合作开发协议13.培训与技术支持协议14.材料设备供应协议二、违约行为及认定：1.乙方未按约定完成工程，或工程质量不符合合同要求。2.乙方未按约定提供材料或设备，或提供的材料或设备不符合质量要求。3.乙方未按约定时间完成工程，导致工期延误。4.乙方未按约定保密，泄露了合同方的商业秘密。5.乙方未按约定进行广告宣传，或宣传内容与实际工程不符。6.乙方未按约定提供培训和技术支持，导致甲方人员无法正确使用和维护工程。7.甲方未按约定支付款项，导致乙方无法正常履行合同义务。8.甲方未按约定提供施工场地、水源、电源、通讯等条件，影响乙方正常施工。9.甲方未按约定进行工程变更，导致乙方施工计划无法正常进行。10.甲方未按约定进行工程验收，或验收不合格。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为达到特定目的，明确相互权利义务的协议。2.甲方：指本合同一方，提供施工场地、水源、电源、通讯等条件的当事人。3.乙方：指本合同另一方，负责按照本合同约定完成工程的当事人。5.违约金：当事人因违约行为而应支付给对方的一种经济补偿。6.保修：当事人对提供的产品或服务在一定期限内承担修复或更换的义务。7.保修金：为确保乙方履行保修义务，乙方在合同验收合格后向甲方支付的一定金额。8.合同解除：当事人依法终止合同关系的行为。9.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议的过程。10.法律适用：指合同争议应当适用哪国的法律。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定应急预案，必要时调整施工计划，增派人力物力。2.材料设备质量问题：及时与供应商沟通，更换不合格材料设备，必要时索赔。3.技术要求不明确：组织双方技术交流，明确技术要求和标准，避免误解。4.合同变更：及时签订书面变更协议，明确变更内容和影响，重新约定工期和费用。5.合同纠纷：积极协商解决，必要时寻求法律途径，尊重法院判决。6.工程验收不合格：按照验收标准整改，直至符合要求，重新申请验收。7.保密信息泄露：加强信息安全防护，对泄露信息的人