工程类承包合同书(2024版)

编号：__________工程类承包合同书(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

工程类承包合同书(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资估算第三章：合同条款3.1承包商责任3.2发包人责任3.3合同价格3.4工程进度3.5质量标准3.6材料和设备3.7变更与调整3.8违约责任3.9争议解决3.10合同的生效、变更与终止3.11保密条款3.12法律适用及争议解决第四章：工程设计与施工4.1工程设计4.2施工方案与施工组织设计4.3施工进度计划4.4施工质量控制4.5施工安全防护第五章：工程验收与保修5.1工程验收5.2验收标准与方法5.3保修期限与保修范围5.4保修责任第六章：合同价款与支付6.1合同价款的确定6.2支付方式与支付时间6.3价款调整6.4工程预付款与进度付款6.5质量保证金第七章：材料与设备供应7.1材料与设备供应责任7.2材料与设备质量要求7.3检验与验收7.4交付及保管第八章：工程变更与索赔8.1工程变更8.2变更价款的确定8.3承包商索赔8.4发包人索赔第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任认定与承担第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点及程序第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同的变更11.3合同的终止第十二章：其他条款12.1合同的转让12.2不可抗力12.3税法规定12.4信息安全12.5环境保护第十三章：附件13.1工程量清单13.2技术规范13.3设计文件13.4施工图纸第十四章：合同的签订、修改和解除14.1合同签订14.2合同修改14.3合同解除合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.1.1发包人：指_________（发包人全称）1.1.2承包人：指_________（承包人全称）1.2合同相关术语定义1.2.1工程：指本合同项下的_________（工程名称）1.2.2合同价款：指本合同约定的承包人完成工程所需的全部费用1.2.3工程进度：指本合同约定的工程完成的时间节点及进度要求1.2.4质量标准：指本合同约定的工程质量要求，包括_________（具体标准）第二章：工程概况2.1工程简介2.1.1工程性质：_________（如：住宅、商业、工业等）2.1.2工程目标：_________（工程目标描述）2.2工程地点2.2.1具体位置：_________（地址）2.2.2地理坐标：_________（如有）2.3工程规模2.3.1工程面积：_________（平方米）2.3.2工程结构：_________（如：钢结构、混凝土结构等）2.4工程投资估算2.4.1总投资：_________（金额）2.4.2投资构成：_________（如：土建、安装、装修等）第三章：合同条款3.1承包商责任3.1.1完成工程：承包人应按合同约定完成工程的设计和施工3.1.2质量保证：承包人应对工程的质量和安全负责3.1.3材料设备：承包人应提供本合同约定的材料和设备3.1.4配合验收：承包人应协助发包人进行工程验收3.2发包人责任3.2.1提供场地：发包人应提供合格的施工场地3.2.2支付价款：发包人应按合同约定支付合同价款3.2.3配合施工：发包人应提供必要的施工条件3.2.4办理手续：发包人应负责办理工程所需的相关手续3.3合同价格3.3.1合同总价：本合同的合同总价_________（金额）3.3.2价格调整：合同价款可以根据_________（条件）进行调整3.4工程进度3.4.1施工工期：本工程的合同工期为_________（天）3.4.2进度计划：承包人应按合同约定的进度计划完成工程3.5质量标准3.5.1工程质量：工程应达到约定的质量标准_________（标准名称）3.5.2质量检验：工程质量应通过_________（检验机构）的检验3.6材料和设备3.6.1材料设备：承包人应按合同约定提供材料和设备3.6.2检验验收：发包人应对材料和设备进行检验验收3.7变更与调整3.7.1变更程序：任何工程变更应通过双方协商确定3.7.2变更价款：工程变更引起的价款调整应按合同约定办理3.8违约责任3.8.1承包人违约：承包人未按合同约定完成工程应承担违约责任3.8.2发包人违约：发包人未按合同约定支付价款或提供施工条件应承担违约责任3.9争议解决3.9.1争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议应通过友好协商解决3.9.2仲裁诉讼：协商不成的，可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼第四章：工程设计与施工4.1工程设计4.1.1设计要求：承包人应按照发包人的要求进行工程设计4.1.2设计文件：承包人应向发包人提交完整的设计文件4.2施工方案与施工组织设计4.2.1施工方案：承包人应制定施工方案并报送发包人审批4.2.2施工组织设计：承包人应制定施工组织设计并报送发包人审批第八章：工程变更与索赔8.1工程变更8.1.1变更条件：合同执行过程中，因不可抗力或发包人要求，需要对工程进行变更的，可以提出变更申请8.1.2变更程序：变更申请应由双方协商确定，并签订书面变更协议8.2变更价款的确定8.2.1价格调整：变更引起的合同价款调整，应按照合同约定的价格调整条款办理8.2.2额外费用：因变更产生的额外费用，由_________（责任方）承担8.3承包商索赔8.3.1索赔条件：承包人因发包人原因造成损失的，可以提出索赔8.3.2索赔程序：索赔应按照合同约定的索赔程序办理，包括提交索赔报告和证据8.4发包人索赔8.4.1索赔条件：发包人因承包人原因造成损失的，可以提出索赔8.4.2索赔程序：索赔应按照合同约定的索赔程序办理，包括提交索赔报告和证据第九章：违约责任9.1违约行为9.1.1承包人违约：承包人未按合同约定完成工程或未提供材料设备的，构成违约9.1.2发包人违约：发包人未按合同约定支付价款或提供施工条件的，构成违约9.2违约责任认定与承担9.2.1违约责任：违约方应承担违约责任，包括赔偿对方损失和支付违约金9.2.2违约金：违约金的具体数额和计算方式，按照合同约定办理第十章：争议解决10.1争议解决方式10.1.1协商解决：双方应通过友好协商解决争议10.1.2仲裁解决：协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁10.2仲裁或诉讼地点及程序10.2.1仲裁地点：仲裁地点为_________（仲裁机构所在地）10.2.2诉讼地点：诉讼地点为_________（法院所在地）第十一章：合同的签订、修改和解除11.1合同签订11.1.1签订日期：本合同签订日期为_________（日期）11.1.2签字盖章：合同双方代表在此签字或盖章，以证明合同的成立11.2合同修改11.2.1修改条件：合同执行过程中，双方可以协商修改合同11.2.2修改程序：修改内容应签订书面修改协议，并由双方签字盖章11.3合同的终止11.3.1终止条件：合同执行完毕或双方协商一致解除合同时，合同终止11.3.2终止程序：合同终止前，双方应办理相关手续，包括但不限于结算、交割等第十二章：其他条款12.1合同的转让12.1.1转让条件：未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务转让给第三方12.2不可抗力12.2.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或造成损失的，双方均免责12.3税法规定12.3.1税费：合同各方应遵守相关税法规定，承担相应的税费责任12.4信息安全12.4.1信息保密：双方应对合同执行过程中的商业秘密和敏感信息保密12.5环境保护12.5.1环境保护：双方应遵守环境保护法律法规，确保工程对环境的影响符合要求第十四章：合同的签订、修改和解除14.1合同签订14.1.1签订日期：本合同签订日期为_________（日期）14.1.2签字盖章：合同双方代表在此签字或盖章，以证明合同的成立14.2合同修改14.2.1修改条件：合同执行过程中，双方可以协商修改合同14.2.2修改程序：修改内容应签订书面修改协议，并由双方签字盖章14.3合同的终止14.3.1多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更权甲方根据工程实际需要，有权对工程的设计和施工内容进行变更。任何变更均应提前书面通知乙方，并在双方协商一致的基础上签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、范围、时间、费用及双方的责任和义务。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、进度和安全符合合同约定。甲方有权指派代表现场监督，乙方应提供必要的协助和便利。1.3甲方提前使用权1.4甲方索赔权如乙方未按合同约定完成工程或未提供材料设备，甲方有权提出索赔，要求乙方承担违约责任，包括赔偿损失和支付违约金。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方设计义务乙方应按照甲方的要求进行工程设计，并确保设计文件符合国家法规、标准和甲方的要求。乙方应在合同约定的时间内完成设计，并提交完整的设计文件。2.2乙方施工义务乙方应按照设计文件和施工规范进行施工，保证工程质量、进度和安全。乙方应负责工程现场的管理和协调，确保施工顺利进行。2.3乙方材料设备供应义务乙方应按照合同约定提供材料和设备，并保证其质量符合工程要求。乙方应对提供的材料和设备进行检验和验收，确保其符合合同规定。2.4乙方保密义务乙方应对工程过程中的商业秘密和敏感信息保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。附件三：第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应按照合同约定，负责工程的设计、施工和验收等工作。第三方中介应具备相应的资质和能力，确保工程质量、进度和安全。3.2第三方中介的选定甲方和乙方应共同选定第三方中介，并签订书面中介服务协议。中介服务协议应明确中介的职责、权利和义务。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方按照合同约定承担。如因中介原因导致工程出现问题，甲方和乙方有权要求中介承担相应责任。3.4第三方中介的变更甲方和乙方有权根据工程需要变更第三方中介，变更时应提前书面通知对方，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、范围、时间、费用及双方的责任和义务。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工组织设计和施工方案3.材料和设备供应清单4.工程量清单和报价单5.变更协议和索赔报告6.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.承包人违约：未按合同约定完成工程或未提供材料设备2.发包人违约：未按合同约定支付价款或提供施工条件3.违约行为认定：违约行为应由双方协商确定，或根据合同约定的违约责任进行认定三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议2.违约：当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为3.违约责任：违约方应承担的民事责任，包括赔偿损失、支付违约金等4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等5.仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决的一种方式6.诉讼：通过人民法院对合同争议进行审理并作出判决的一种方式四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：及时签订书面变更协议，明确变更内容、范围、时间、费用及双方责任2.付款争议：依据合同约定的付款条款和程序，及时办理付款手续，避免逾期支付3.施