2024版防雷施工合同范本

编号：__________2024版防雷施工合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版防雷施工合同范本合同目录第一章：合同主体1.1发包方信息1.2承包方信息第二章：工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程预算第三章：合同条款3.1合同的订立3.2合同的履行3.3合同的变更和解除3.4违约责任3.5争议解决第四章：工程质量4.1质量标准4.2质量检验4.3质量保证第五章：工程进度5.1施工计划5.2施工进度报告5.3工期延误第六章：工程材料6.1材料供应6.2材料质量6.3材料验收第七章：工程安全7.1安全管理7.2安全事故处理7.3安全防护措施第八章：工程费用8.1合同价格8.2付款方式8.3价款调整8.4费用结算第九章：知识产权保护9.1知识产权归属9.2侵权责任9.3保密义务第十章：信息与沟通10.1信息交流10.2协调与配合10.3沟通能力第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二章：违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿第十三章：争议解决13.1争议类型13.2解决方式13.3仲裁或诉讼第十四章：其他约定14.1合同的保管14.2合同的复制14.3合同的修改和补充合同编号_________第一章：合同主体1.1发包方信息1.1.1名称：_________1.1.2地址：_________1.1.3联系人：_________1.1.4联系方式：_________1.2承包方信息1.2.1名称：_________1.2.2地址：_________1.2.3联系人：_________1.2.4联系方式：_________第二章：工程概况2.1工程地点：_________2.2工程规模：_________2.3工程预算：_________第三章：合同条款3.1合同的订立：双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，经协商一致，签订本合同。3.2合同的履行：双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。3.3合同的变更和解除：合同的变更或解除必须经双方协商一致，并书面确认。3.4违约责任：违反合同的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。3.5争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第四章：工程质量4.1质量标准：按照_________标准进行施工。4.2质量检验：工程完成后，由_________方进行质量检验，检验合格后方可交付使用。4.3质量保证：承包方应保证工程质量，并对工程质量问题负责终身保修。第五章：工程进度5.1施工计划：承包方应按照合同约定的工期完成施工。5.2施工进度报告：承包方应定期向发包方报告施工进度。5.3工期延误：因承包方原因导致工期延误的，承包方应支付违约金。第六章：工程材料6.1材料供应：材料由_________方负责供应。6.2材料质量：供应的材料应符合国家有关标准和合同要求。6.3材料验收：材料到达工地后，由_________方进行验收。第八章：知识产权保护8.1知识产权归属：本合同项下的工程设计、施工方案等成果，其知识产权归_________方所有。8.2侵权责任：如发生侵权行为，由侵权方承担相应的法律责任。8.3保密义务：双方应对合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第九章：信息与沟通9.1信息交流：双方应保持畅通的信息交流，确保工程的顺利进行。9.2协调与配合：双方应积极协调配合，共同解决施工过程中的问题。9.3沟通能力：双方应通过书面、口头或其他双方认可的方式进行沟通。第十章：合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更：合同的变更必须经双方协商一致，并书面确认。10.3合同终止：合同终止后，承包方应按照合同约定完成工程收尾工作。第十一章：违约责任11.1违约行为：违反合同的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。11.2违约责任：具体违约责任按照合同约定的条款执行。11.3违约赔偿：违约方应按照合同约定或实际损失赔偿对方。第十二章：争议解决12.1争议类型：本合同履行过程中发生的争议。12.2解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。12.3仲裁或诉讼：双方同意选择_________仲裁委员会进行仲裁，或向_________人民法院提起诉讼。第十三章：其他约定13.1合同的保管：双方均应妥善保管本合同及其附件。13.2合同的复制：未经对方同意，不得复制本合同。13.3合同的修改和补充：合同的修改和补充必须经双方协商一致，并书面确认。第十四章：合同的签字14.1发包方（甲方）：（签字栏）（盖章栏）14.2承包方（乙方）：（签字栏）（盖章栏）合同编号：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应按照甲方指定的供应商进行采购，并确保材料质量符合国家有关标准和合同要求。如乙方未经甲方同意，自行更换供应商，导致工程质量问题或延误工期的，乙方应承担相应的违约责任。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、进度和安全。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，并按照甲方的要求进行整改。1.3甲方变更权甲方在不改变工程总体规模和投资总额的前提下，有权根据实际情况对工程设计、施工方案等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并确保工程质量不受影响。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量承诺乙方承诺按照合同约定的质量标准完成工程，并对工程质量问题负责终身保修。如工程发生质量问题，乙方应立即进行修复，并承担由此产生的费用。2.2乙方进度保障乙方应严格按照合同约定的工期完成施工。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金，并承担因工期延误给甲方造成的损失。2.3乙方保密义务乙方应对合同履行过程中获知的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。中介方应客观、公正地履行中介职责，不得偏袒任何一方。3.2第三方中介费用中介方的费用由甲方承担。甲方应按照合同约定支付中介费用，乙方应予以配合。3.3第三方中介违约责任如中介方未能履行中介职责，导致合同履行过程中出现纠纷，中介方应承担相应的违约责任。如中介方滥用职权，偏袒任何一方，造成甲方或乙方损失的，中介方应承担相应的赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.材料供应清单4.工程预算明细5.施工进度计划6.质量保证书7.安全防护措施方案8.合同履行过程中的变更记录9.违约金计算公式10.争议解决机构的详细信息二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，或工程发生质量问题。2.乙方未按照合同约定的工期完成施工，或导致工期延误。3.乙方未履行保密义务，泄露甲方商业秘密和机密信息。4.乙方未经甲方同意，擅自更换材料供应商或变更设计、施工方案。5.中介方未能履行中介职责，导致合同履行过程中出现纠纷。6.中介方滥用职权，偏袒任何一方，造成甲方或乙方损失。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约行为：合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.违约金：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当向对方支付的金钱。4.工期延误：因乙方原因导致工程完成时间晚于合同约定的完成时间。5.质量保证：承包方对工程质量的承诺和保证。6.安全防护措施：为保证施工过程中人员安全和工程安全而采取的措施。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程质量问题：立即停止施工，排查问题原因，乙方负责修复并承担修复费用。2.工期延误：按照违约金计算公式向甲方支付违约金，并根据实际情况制定补救措施。3.保密义务违反：立即采取补救措施，防止信息进一步泄露，并要求乙方承担违约责任。4.设计、施工方案变更：双方协商一致