大棚建设工程合同完全版

大棚建设工程合同完全版合同编号：__________鉴于甲方拥有大棚建设项目的需求，乙方具有相应的大棚建设资质和经验，经双方友好协商，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就大棚建设工程事项达成如下协议：一、工程内容1.1乙方根据甲方的要求，为甲方建设一座占地面积为____平方米的大棚，大棚建设内容包括主体结构、覆盖材料、通风设备、供暖设备等。1.2大棚建设应符合我国相关法律法规、行业标准和甲方要求的技术参数。二、工程进度2.1乙方应按照双方约定的时间表完成大棚建设，如有特殊情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并采取措施减少对甲方的影响。2.2乙方应确保工程进度顺利，不得因乙方原因导致工期延误。三、工程质量3.1乙方应严格按照双方约定的技术要求和质量标准进行施工，确保大棚建设质量。3.2乙方应在大棚建设过程中，按照我国相关法律法规、行业标准进行操作，确保施工安全。3.3工程验收合格后，乙方应提供相应的技术培训和售后服务，确保甲方能够正确使用和维护大棚。四、工程费用4.1大棚建设的总价款为人民币____元（大写：____________________元整），乙方应按照双方约定的付款方式向甲方支付。4.2甲方应按照双方约定的付款时间节点向乙方支付相应的工程款项。4.3双方应依法纳税，承担各自应负担的税收责任。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2乙方如未能按照约定的时间节点完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=总价款×逾期天数×0.1%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方履行完合同约定的义务之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.大棚设计图纸2.施工方案和施工计划3.原材料检测报告4.施工队伍资质证明5.工程验收标准和方法6.付款凭证和转账记录7.双方签订的保密协议8.乙方提供的技术培训资料和售后服务承诺二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，视为违约。2.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。3.乙方建设的大棚不符合约定的技术参数和质量标准，视为违约。4.甲方未按约定提供施工场地和必要条件，视为违约。5.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行，视为违约。三、法律名词及解释：1.大棚建设：指按照甲方要求，由乙方施工建设的农业设施，用于种植、养殖等目的。2.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。3.工程验收：指甲方对乙方完成的大棚建设进行质量、安全、功能等方面的检查，以确认工程是否符合约定要求。4.售后服务：指乙方在工程验收合格后，为甲方提供的大棚使用、维护、技术支持等服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误：双方应及时沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。2.遇到质量问题：立即停工，乙方进行整改，直至符合约定质量标准。3.遇到支付纠纷：查看付款凭证和转账记录，核实款项用途，必要时寻求法律途径解决。4.遇到技术问题：乙方提供技术支持和服务，协助甲方解决使用和维护过程中遇到的问题。五、所有应用场景：1.农业种植：提供适宜的种植环境，提高作物产量和品质。2.养殖业：为动物提供温暖、干燥的生活空间，改善养殖条件。3.科研实验：为科研工作者提供稳定的实验环境，便于开展各项研究。4.