建筑基坑防水施工合同

建筑基坑防水施工合同合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行建筑基坑防水施工，为确保工程质量、进度和安全，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：基坑防水施工，包括但不限于防水材料的选用、施工方案的设计、施工人员的配备、施工现场的管理等。二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同金额包括但不限于材料费、人工费、施工设备费、管理费、利润及税金等。三、合同工期3.1合同约定的工期为__________日。3.2工期自双方签订合同之日起计算，预计__________年__________月__________日竣工。3.3施工方如需延长工期，应提前向业主提出申请，经业主批准后方可延长。延长的工期天数不得超过原合同约定的工期天数的__________%。四、质量标准4.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和业主要求进行施工，确保工程质量。4.2工程质量应达到__________标准，并符合下列要求：（1）基坑防水层应牢固、连续、平整，无空鼓、开裂、脱落等现象；（2）防水层与结构基层应粘结牢固，无滑移、翘曲、变形等现象；（3）防水层应满足设计要求的抗渗性能；（4）施工过程中，应采取措施保护周围环境，防止污染和损害。五、合同的履行5.1施工方应按照约定的工期、质量标准完成工程。5.2施工方应按照约定的合同金额支付价款。5.3双方应相互配合，确保工程的顺利进行。业主应提供施工所需的场地、资料、证件等，施工方应按照业主的要求进行施工。5.4施工方应遵守国家法律法规，严格执行施工现场的管理制度，确保施工安全。六、合同的变更和解除6.1任何一方提出变更或解除合同，均应提前__________天通知对方，并经双方协商一致。（1）不可抗力因素导致合同无法履行；（2）一方违约导致合同无法履行；（3）政策调整、规划变更等原因导致合同无法履行。6.3变更或解除合同的，双方应按照本合同约定的方式办理手续，并互相承担相应的责任。七、违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。7.2施工方未按约定工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金为合同金额的__________%。7.3施工方未达到约定质量标准，应负责修复或重新施工，并承担由此产生的费用。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.防水材料合格证及检测报告3.施工方案及施工组织设计4.施工人员资格证书复印件5.施工现场管理规章制度6.工程进度计划及竣工验收标准7.违约金计算公式及相关依据8.争议解决方式及法院管辖权确定文件9.合同履行过程中所需的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成工程，视为违约。2.施工方未达到约定质量标准，视为违约。3.施工方未按照本合同约定支付价款，视为违约。4.业主未按照本合同约定提供施工场地、资料、证件等，视为违约。5.双方未按照本合同约定相互配合，导致工程无法顺利进行，视为违约。6.双方未按照本合同约定办理合同变更或解除手续，视为违约。7.双方未按照本合同约定履行争议解决方式，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责提供工程场地、资料、证件等。2.乙方：指合同中的施工方，负责进行建筑基坑防水施工。3.工期：指合同约定的工程完成时间。4.质量标准：指合同约定的工程质量要求。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。6.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度滞后问题，应及时与施工方沟通，了解原因，制定进度补救措施，确保工程按时完成。2.遇到施工质量问题，应立即要求施工方停工整改，并通知相关监管部门，确保工程质量符合标准。3.遇到合同变更或解除情况，应严格按照合同约定的程序办理，并互相承担相应的责任。4.遇到违约行为，应按照合同约定的违约责任向对方追究责任，并要求支付违约金或采取其他补救措施。5.遇到争议，应尝试友好协商解决，协商不成的，可以依法向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.适用于建筑基坑防水施工项目的合同