简易施工合同的签订效果

简易施工合同的签订效果合同编号：__________合同各方当事人：鉴于：2.施工方具备相应的施工资质和能力，愿意承担该工程的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，协商一致签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________第二条施工方的义务2.1施工方应按照业主的要求和本合同的约定，完成工程的施工任务。2.2施工方应保证工程的施工质量，确保工程达到约定的质量标准。2.3施工方应按照约定的工期完成工程，不得延误。2.4施工方应承担工程期间的安全责任，确保工程安全无事故。2.5施工方应按照约定的方式提供施工资料和工程验收报告。第三条业主的义务3.1业主应按照约定的时间和方式向施工方支付工程款项。3.2业主应提供施工所需的现场条件和必要的施工许可。3.3业主应协助施工方进行工程施工，提供必要的施工资料和技术支持。3.4业主应按照约定的方式对工程进行验收，并签署验收报告。第四条合同价格4.1双方同意，本合同的合同价格为：____________________元（大写：____________________元整）。4.2合同价格包括：____________________等费用。4.3合同价格不作调整，除非双方另有约定。第五条付款方式（1）合同签订后7日内，支付合同金额的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付合同金额的30%作为进度款；（3）工程验收合格后，支付合同金额的20%作为尾款。5.2施工方应按照约定的时间和方式向业主提供合法的税务发票。第六条工期6.1双方同意，本工程的工期为：____________________日。6.2施工方如因自身原因导致工程延误，应按照约定的违约金标准向业主支付违约金。第七条质量保修7.1施工方应对工程质量承担保修责任，保修期限为：____________________年。7.2保修期内，如工程出现质量问题，施工方应在接到业主通知后的7日内进行修复，直至达到约定的质量标准。7.3施工方应在保修期满后向业主提供完整的工程资料和验收报告。第八条保密条款8.1双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。8.2保密期限自本合同签订之日起算，至工程验收合格之日止。第九条违约责任9.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。9.2违约金的标准按照双方约定的违约金计算方式执行。第十条争议解决10.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.施工方案和施工组织设计3.工程预算明细表4.施工合同履行过程中产生的所有往来函件和通知5.工程验收报告和质量保修证书6.施工期间的安全管理措施和事故处理记录7.合同约定的其他文件和资料二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的工期完成工程，属于违约行为。2.施工方未达到约定的工程质量标准，属于违约行为。3.施工方未按照约定的方式提供施工资料和工程验收报告，属于违约行为。4.业主未按照约定的时间和方式向施工方支付工程款项，属于违约行为。5.业主未提供施工所需的现场条件和必要的施工许可，属于违约行为。6.双方未按照约定履行保密义务，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，承担工程建设的责任。2.乙方：指合同中的施工方，承担工程施工的责任。3.施工质量：指工程符合设计文件、技术规范和验收标准的程度。4.工期：指合同约定的工程完成的时间。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.质量保修：指施工方对工程质量承担的保修责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照约定的违约金标准向业主支付违约金，并根据实际情况制定赶工措施。2.工程质量问题：解决办法：施工方应在保修期内及时修复质量问题，直至达到约定的质量标准。3.工程款项支付争议：解决办法：双方按照合同约定的付款方式及时支付工程款项，如有争议通过协商解决。4.施工资料和验收报告不完整：解决办法：施