施工合同书+总价包干(2024版)

编号：__________施工合同书+总价包干(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

施工合同书+总价包干(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程地点2.3工程规模2.4工程目标第三章：合同总价3.1总价包干范围3.2合同价格3.3价格调整机制3.4支付方式及进度第四章：施工工期4.1工期约定4.2工期延误及延长4.3工期提前及奖励第五章：施工质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收5.4质量争议处理第六章：施工材料及设备6.1材料及设备供应6.2材料及设备验收6.3材料及设备保管6.4材料及设备使用第七章：施工安全及环保7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故处理7.4环保要求及措施第八章：变更及解除合同8.1合同变更8.2合同解除8.3变更及解除合同的程序第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二章：合同的附则12.1合同的保管12.2合同的复制12.3合同的修订第十三章：附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3合同价款明细表13.4其他相关文件第十四章：其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4法律适用及争议解决合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体甲方：（全称名称）乙方：（全称名称）1.2合同相关术语定义工程：指本合同约定的施工项目，包括所有施工内容、工程量及附属工作。总价包干：指乙方按照合同约定的工程范围、工程量和质量标准，完成工程所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。第二章：工程概况2.1工程简介工程名称：（工程名称）工程内容：（工程内容简述）2.2工程地点工程位于：（详细地址）2.3工程规模工程规模：（工程规模描述）2.4工程目标工程目标：（工程目标描述）第三章：合同总价3.1总价包干范围乙方承包范围包括：（列举乙方承包的具体内容）3.2合同价格合同总价：（合同总价金额）3.3价格调整机制价格调整机制：（详细描述价格调整的条件、方式等）3.4支付方式及进度支付方式：（支付方式描述）支付进度：（支付进度描述）第四章：施工工期4.1工期约定工程计划工期：（工期天数）4.2工期延误及延长工期延误及延长的条件和处理方式：（详细描述）4.3工期提前及奖励工期提前及奖励的条件和方式：（详细描述）第五章：施工质量5.1质量标准工程质量标准：（质量标准描述）5.2质量控制质量控制措施：（质量控制措施描述）5.3质量验收质量验收标准及程序：（详细描述）5.4质量争议处理质量争议的处理方式：（详细描述）第六章：施工材料及设备6.1材料及设备供应乙方负责供应的材料和设备：（列举材料和设备名称、规格等）6.2材料及设备验收材料及设备验收程序：（详细描述）6.3材料及设备保管材料及设备保管措施：（详细描述）6.4材料及设备使用材料及设备使用要求：（详细描述）第七章：施工安全及环保7.1安全生产责任安全生产责任的分配：（详细描述）7.2安全防护措施安全防护措施：（详细描述）7.3安全事故处理安全事故的处理程序：（详细描述）7.4环保要求及措施环保要求的遵守及措施：（详细描述）第八章：变更及解除合同8.1合同变更合同变更的条件和程序：（详细描述）8.2合同解除合同解除的条件和程序：（详细描述）8.3变更及解除合同的程序变更及解除合同的程序：（详细描述）第九章：违约责任9.1违约行为违约行为的界定：（详细描述）9.2违约责任违约责任及赔偿方式：（详细描述）9.3违约赔偿违约赔偿的标准及计算方式：（详细描述）第十章：争议解决10.1争议解决方式争议解决方式：（选择仲裁或诉讼，并详细描述）10.2仲裁仲裁机构：（填写仲裁机构名称）10.3诉讼诉讼法院：（填写诉讼法院名称）第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件合同生效的条件：（详细描述）11.2合同变更程序合同变更的程序：（详细描述）11.3合同终止条件合同终止的条件：（详细描述）第十二章：合同的附则12.1合同的保管合同的保管方：（详细描述）12.2合同的复制合同复制的要求：（详细描述）12.3合同的修订合同修订的程序：（详细描述）第十三章：附件13.1工程设计文件附件一：（工程设计文件名称）13.2施工图纸附件二：（施工图纸名称）13.3合同价款明细表附件三：（合同价款明细表名称）13.4其他相关文件附件四：（其他相关文件名称）第十四章：其他约定14.1保密条款保密条款的内容：（详细描述）14.2知识产权保护知识产权保护的约定：（详细描述）14.3不可抗力不可抗力的定义及处理：（详细描述）14.4法律适用及争议解决法律适用及争议解决的原则：（详细描述）甲方签字：______________________日期：_______________________乙方签字：______________________日期：_______________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定的工程负责人具有最终决策权，乙方应服从其管理和工作安排。条款说明：本条款明确甲方工程负责人的决策地位，乙方在施工过程中应遵循甲方的管理和工作安排，确保工程顺利进行。1.2甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和检查，乙方应积极配合。条款说明：本条款赋予甲方对施工过程的监督权，有利于甲方确保工程质量和进度，同时提高施工安全。1.3如乙方施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方立即整改，并承担由此产生的费用。条款说明：本条款保障了甲方的利益，一旦乙方施工出现质量问题，甲方有权要求乙方及时整改，并承担相关费用。1.4甲方有权根据工程进度和质量情况，对乙方支付进度款和奖金。条款说明：本条款强调甲方对支付进度款和奖金的权力，有利于激励乙方积极履行合同义务，确保工程质量和进度。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方应按照合同约定，完成工程范围内的所有工作，并保证工程质量达到约定标准。条款说明：本条款明确乙方的合同义务，要求乙方按照约定完成工程，并保证工程质量。2.2乙方应严格按照合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。条款说明：本条款强调乙方的工期责任，一旦乙方施工进度延误，应承担相应的违约责任。2.3乙方应确保施工过程中的安全，采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。条款说明：本条款要求乙方注重施工安全，采取有效措施预防安全事故，保障施工人员生命财产安全。2.4乙方应按照合同约定，对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理，防止环境污染。条款说明：本条款强调乙方的环保责任，要求乙方在施工过程中注意废弃物处理，保护环境。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介在合同履行过程中，应保持中立立场，公正、客观地进行协调和监督。条款说明：本条款明确第三方中介的职责，要求其在中介过程中保持中立，确保合同公正履行。3.2第三方中介应按照合同约定，定期对工程进度、质量、安全等方面进行评估，并向甲方和乙方报告。条款说明：本条款要求第三方中介对施工过程进行评估，并提供相应的报告，有利于甲方和乙方及时了解工程情况。3.3第三方中介在合同履行过程中，如发现乙方施工不符合合同约定，有权要求乙方整改，并提出整改建议。条款说明：本条款赋予第三方中介对乙方施工的监督权，有利于确保工程质量和进度。3.4第三方中介应按照合同约定，协调解决甲方和乙方在施工过程中的争议，确保合同顺利履行。条款说明：本条款明确第三方中介的调解职责，有利于解决甲方和乙方在施工过程中的争议，确保合同顺利履行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.合同价款明细表4.工程量清单5.施工方案6.安全防护措施计划7.环保措施计划8.工程变更记录9.工程验收报告10.付款凭证11.履约证书12.保险单据13.工程结算书14.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付价款未提供施工场地或提供的场地不符合要求未履行合同约定的监督职责提前解除合同或变更合同内容2.乙方违约行为未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未采取合同约定的安全、环保措施未经甲方同意擅自变更工程内容3.第三方中介违约行为未中立公正地履行协调、监督职责未按约定时间提交评估报告未及时协调解决甲方和乙方的争议未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.总价包干：指乙方按照合同约定的工程范围、工程量和质量标准，完成工程所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。2.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。3.违约责任：指违约方因违约行为而应当承担的合同责任，包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。6.诉讼：指合同双方约定将合同争议提交法院进行审理的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，了解延误原因协商调整施工计划依据合同约定追究违约责任2.工程质量问题：加强质量监督检查要求乙方及时整改必要时聘请专业机构进行质量评估3.安