2024版小型建设工程施工合同书协议书书范本

编号：__________2024版小型建设工程施工合同书协议书书范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版小型建设工程施工合同书协议书书范本合同目录第一章：合同主体1.1发包人1.2承包人第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2工程款支付方式3.3价格调整3.4计价依据第四章：合同工期4.1工期要求4.2工期延期4.3工期提前第五章：质量标准5.1工程质量要求5.2质量验收5.3质量争议的处理第六章：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收第七章：施工许可和验收7.1施工许可7.2工程验收7.3竣工验收第八章：合同变更8.1合同变更的条件8.2合同变更的程序8.3合同变更的内容第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一章：合同的解除11.1合同解除的条件11.2合同解除的程序11.3合同解除后的处理第十二章：合同的生效、修改和终止12.1合同的生效条件12.2合同的修改12.3合同的终止第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3环境保护13.4税款支付第十四章：附则14.1合同的解释14.2合同的修订14.3合同的废止合同编号：2024小型建设工程施工合同书协议书范本第一章：合同主体1.1发包人：发包人全称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________1.2承包人：承包人全称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________第二章：工程概况2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程规模：__________2.4工程内容：__________第三章：合同价格3.1合同总价：__________3.2工程款支付方式：__________20%的工程款在合同签订后支付；40%的工程款在工程进度达到50%后支付；40%的工程款在工程验收合格后支付。3.3价格调整：__________价格调整的条件：__________价格调整的程序：__________3.4计价依据：__________工程量清单；材料价格；人工费用；其他费用。第四章：合同工期4.1工期要求：__________4.2工期延期：__________延期原因：__________延期程序：__________延期赔偿：__________4.3工期提前：__________提前原因：__________提前程序：__________提前赔偿：__________第五章：质量标准5.1工程质量要求：__________5.2质量验收：__________验收标准：__________验收程序：__________5.3质量争议的处理：__________争议解决方式：__________争议解决机构：__________第六章：材料与设备6.1材料供应：__________材料名称：__________数量：__________质量标准：__________6.2设备供应：__________设备名称：__________数量：__________质量标准：__________6.3材料和设备验收：__________验收标准：__________验收程序：__________第七章：施工许可和验收7.1施工许可：__________许可条件：__________许可程序：__________7.2工程验收：__________验收条件：__________验收程序：__________7.3竣工验收：__________验收条件：__________验收程序：__________第八章：合同变更8.1合同变更的条件：合同执行过程中，如遇不可抗力因素或双方协商一致，可以对合同进行变更。8.2合同变更的程序：双方协商确定变更内容，签订书面变更协议，并报相关主管部门备案。8.3合同变更的内容：工程范围、工程量、工程单价、工程总价、工期、质量标准等。第九章：违约责任9.1违约行为：发包人未按时支付工程款，承包人未按约定完成工程等。9.2违约责任：违约方需承担违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。9.3违约赔偿：具体赔偿金额和方式根据合同约定和实际情况确定。第十章：争议解决10.1争议解决方式：双方可以选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。10.2争议解决机构：如选择仲裁，双方可约定仲裁委员会；如选择诉讼，双方应遵守所在地法律法规。10.3诉讼或仲裁地点：双方可以选择诉讼或仲裁地点，如未明确约定，则按照所在地法律法规执行。第十一章：合同的解除11.1合同解除的条件：合同执行过程中，如遇不可抗力因素或双方协商一致，可以解除合同。11.2合同解除的程序：双方协商确定解除合同的事宜，签订书面解除协议。11.3合同解除后的处理：双方按照解除协议约定处理合同解除后的相关事宜。第十二章：合同的生效、修改和终止12.1合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的修改：合同执行过程中，双方可以书面协议修改合同。12.3合同的终止：合同到期或者双方协商一致终止合同。第十三章：其他约定13.1保密条款：双方对合同内容和谈判过程中的信息保密，未经对方同意不得泄露。13.2知识产权保护：双方尊重对方知识产权，不得侵犯对方合法权益。13.3环境保护：承包人按照相关法律法规和环保要求进行施工，保护环境。13.4税款支付：双方按照所在地税收法律法规支付相关税款。第十四章：附则14.1合同的解释：本合同未尽事宜，双方应友好协商解决。14.2合同的修订：合同执行过程中，如有需要修订之处，双方可签订书面修订协议。14.3合同的废止：合同到期或者双方协商一致废止合同。[合同方签字盖章区域]发包人（盖章）：____________________承包人（盖章）：____________________签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商，乙方应接受并按照甲方指定的供应商进行材料采购。如乙方因特殊情况需更换供应商，需提前征得甲方同意。1.2甲方监督施工过程甲方有权对施工过程进行监督，以确保工程质量符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和信息。1.3甲方变更工程如甲方因特殊情况需变更工程内容或规模，乙方应根据甲方要求进行调整。如变更导致合同总价变化，双方应重新协商确定新的合同价格。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方提前完成工程如乙方提前完成工程，甲方应按照提前完成的时间比例支付相应的奖金。奖金金额双方另行协商确定。2.2乙方质量保证乙方对工程质量承担责任，如工程出现质量问题，乙方应负责修复并承担由此产生的费用。如因乙方原因导致工程质量不符合合同约定，乙方应承担相应的赔偿责任。2.3乙方保护甲方利益乙方应确保施工过程中甲方的利益不受损害，如因乙方原因导致甲方利益受损，乙方应承担相应的赔偿责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利执行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。具体费用金额双方另行协商确定。3.3第三方中介的解除如甲方和乙方协商一致，可以解除第三方中介的职责。解除第三方中介需提前通知对方，并按照双方约定的程序进行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.材料供应合同3.设备供应合同4.施工图纸和技术规范5.工程验收标准6.质量保证协议7.施工安全协议8.环境保护协议9.税收缴纳证明10.合同变更协议11.违约赔偿计算公式12.工程进度报告13.材料和设备验收报告14.工程质量检测报告15.合同解除协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，乙方未按约定时间完成工程。2.甲方未提供施工图纸和技术规范，导致乙方无法正常施工。3.甲方提供的材料和设备不符合合同约定质量标准。4.乙方未按照约定的施工工艺和标准进行施工。5.乙方未按照约定的工期完成工程。6.乙方施工过程中出现安全事故，未及时报告甲方并采取措施。7.乙方未按照约定的环境保护要求进行施工，导致环境污染。8.乙方泄露甲方商业秘密或知识产权。9.第三方中介未按照约定履行协调职责，导致甲方和乙方产生纠纷。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。2.违约行为：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.违约责任：违约方因违约行为而应当承担的法律责任。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.工期：合同约定的工程完成时间。6.质量：工程满足规定的要求和标准。7.验收：对工程的质量、安全、进度等方面进行检查，确认工程符合合同约定。8.违约金：按照合同约定，违约方应支付给守约方的赔偿金。9.仲裁：争议双方同意将争议提交仲裁机构进行裁决的一种方式。10.诉讼：争议双方通过法院解决争议的一种方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工期，必要时签订工期延期协议。2.工程质量问题：及时整改，重新验收，必要时追究乙方违约责任。3.材料和设备供应不足：及时与供应商沟通，协商补充供应，必要时变更供应商。4.安全事故发生：立即报告甲方，采取措施防止事