2024版建设工程施工合同书廉政合同书

编号：__________2024版建设工程施工合同书廉政合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程施工合同书廉政合同书合同目录第一章：总则1.1合同签订依据1.2合同当事人1.3合同宗旨1.4合同适用范围第二章：工程概况2.1工程建设项目基本情况2.2工程建设地点2.3工程建设内容2.4工程总投资第三章：施工合同主体3.1施工承包方3.2施工监理方3.3施工设计方3.4施工分包方第四章：工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程质量标准4.3工程质量监督与检验4.4工程质量保证措施第五章：工程进度与工期5.1工程开工条件5.2工程施工进度计划5.3工程延期规定5.4工程竣工验收第六章：工程投资与支付6.1工程投资预算6.2工程投资控制6.3工程款项支付6.4工程变更费用第七章：廉政合同条款7.1廉政承诺7.2反腐倡廉规定7.3廉政监督与考核7.4廉政违约责任第八章：合同履行与监督8.1合同履行管理8.2合同履行监督8.3合同履行变更8.4合同履行终止第九章：违约责任与赔偿9.1违约责任认定9.2违约责任承担9.3赔偿金额计算9.4违约纠纷解决第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2协商解决10.3调解解决10.4仲裁或诉讼第十一章：合同的变更、解除和终止11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同终止条件11.4合同变更、解除和终止的程序第十二章：合同的附则12.1合同的解释12.2合同的生效12.3合同的续签12.4合同的保管第十三章：附件13.1附件清单13.2附件内容13.3附件的补充说明13.4附件的修订第十四章：其他约定14.1双方的其他约定14.2补充条款14.3特殊规定14.4合同修订记录合同编号_________第一章：总则1.1合同签订依据：本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方协商一致签订。1.2合同当事人：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：1.3合同宗旨：甲乙双方共同遵守国家法律法规，保证工程质量，确保工程进度，实现工程安全，维护双方合法权益。1.4合同适用范围：本合同适用于_________（工程名称）的建设工程施工项目。第二章：工程概况2.1工程建设项目基本情况：_________（工程名称）位于_________（地址），工程内容包括_________等。2.2工程建设地点：_________（详细地址）。2.3工程建设内容：_________（具体建设内容）。2.4工程总投资：_________（总投资金额）。第三章：施工合同主体3.1施工承包方：乙方。3.2施工监理方：_________（监理单位名称）。3.3施工设计方：_________（设计单位名称）。3.4施工分包方：_________（分包单位名称）。第四章：工程质量与标准4.1工程质量要求：本工程质量应符合_________（质量标准名称）标准。4.2工程质量标准：_________（具体质量标准）。4.3工程质量监督与检验：乙方应接受_________（监督单位名称）的工程质量监督和检验。4.4工程质量保证措施：乙方应采取_________（具体措施）保证工程质量。第五章：工程进度与工期5.1工程开工条件：具备_________（开工条件）。5.2工程施工进度计划：乙方应按照_________（进度计划）进行施工。5.3工程延期规定：如因乙方原因导致工程延期，应按_________（延期规定）处理。5.4工程竣工验收：工程竣工后，乙方应按照_________（验收程序）进行竣工验收。第六章：工程投资与支付6.1工程投资预算：工程总投资为_________元。6.2工程投资控制：乙方应按照_________（投资控制措施）控制工程投资。6.3工程款项支付：甲方应按照_________（支付方式）支付工程款项。6.4工程变更费用：工程变更费用按照_________（变更费用计算方式）计算。第七章：廉政合同条款7.1廉政承诺：甲乙双方承诺在合同履行过程中，严格遵守国家法律法规，诚实守信，公平竞争，坚决反对和抵制一切不正之风和腐败行为。7.2反腐倡廉规定：甲乙双方应严格执行_________（反腐倡廉规定）。7.3廉政监督与考核：甲乙双方应接受_________（监督单位名称）的廉政监督和考核。7.4廉政违约责任：如甲乙双方违反廉政合同条款，应承担_________（违约责任）。第八章：合同履行与监督8.1合同履行管理：甲乙双方应按照合同约定，全面履行各自的权利和义务，确保工程顺利进行。8.2合同履行监督：甲方应加强对乙方施工过程的监督，确保工程质量、安全和进度达到预期目标。8.3合同履行变更：如遇不可抗力等特殊情况，导致合同内容需要变更，甲乙双方应协商一致，签订补充协议。8.4合同履行终止：合同履行完成后，甲乙双方按照合同约定进行工程结算，办理合同终止手续。第九章：违约责任与赔偿9.1违约责任认定：甲乙双方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。9.2违约责任承担：违约方应按照合同约定或依法承担违约责任，包括赔偿对方损失、支付违约金等。9.3赔偿金额计算：赔偿金额根据实际损失情况和合同约定计算。9.4违约纠纷解决：违约纠纷应通过协商解决，协商不成的，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十章：争议解决10.1争议解决方式：甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2协商解决：协商不一致时，可向第三方调解机构申请调解。10.3调解解决：调解不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.4仲裁或诉讼：甲乙双方约定仲裁的，按照仲裁机构的规定进行；约定诉讼的，向人民法院提起诉讼。第十一章：合同的变更、解除和终止11.1合同变更条件：合同变更应符合法律法规和合同约定，甲乙双方协商一致并签订补充协议。11.2合同解除条件：合同解除应符合法律法规和合同约定，甲乙双方协商一致并签订解除协议。11.3合同终止条件：合同终止应符合法律法规和合同约定，甲乙双方办理合同终止手续。11.4合同变更、解除和终止的程序：甲乙双方按照合同约定或法律法规规定的程序办理。第十二章：合同的附则12.1合同的解释：本合同未尽事宜，参照国家法律法规解释。12.2合同的生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.3合同的续签：合同到期前，甲乙双方可协商续签。12.4合同的保管：甲乙双方各自妥善保管本合同及其相关文件。第十三章：附件13.1附件清单：见附件一。13.2附件内容：见附件二。13.3附件的补充说明：见附件三。13.4附件的修订：附件的修订应经甲乙双方协商一致，并签订修订协议。第十四章：其他约定14.1双方的其他约定：见附件四。14.2补充条款：见附件五。14.3特殊规定：见附件六。14.4合同修订记录：见附件七。甲方（签字）：_________年_________月_________日乙方（签字）：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更权：甲方有权根据工程实际情况，对工程设计、施工方案、工程进度等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，确保工程顺利进行。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于工程质量、安全、进度等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供相关资料和情况说明。1.3甲方验收权：甲方有权对工程质量、进度、安全等方面进行验收。乙方应按照甲方的验收要求，提供相关资料和验收条件。如乙方未能通过验收，甲方有权要求乙方进行整改，直至满足验收条件。1.4甲方赔偿权：如乙方在施工过程中出现质量问题、安全事故等，导致甲方损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿。赔偿金额根据实际损失情况和合同约定计算。1.5甲方解除合同权：如乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同。解除合同后，乙方应按照合同约定承担违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证：乙方应保证工程质量，确保工程达到合同约定的质量标准。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复、加固、返工等费用，并支付甲方因此产生的损失。2.2乙方工期保证：乙方应保证工程按合同约定的工期完成。如乙方原因导致工程延期，应按照合同约定承担违约责任。2.3乙方安全责任：乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并支付甲方因此产生的损失。2.4乙方保密义务：乙方应对合同内容及甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，应承担违约责任。2.5乙方维修责任：工程竣工后，乙方应对工程进行一定期限的保修，确保工程正常使用。如工程出现质量问题，乙方应负责维修、更换，并承担相应费用。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应公正、中立地履行合同监督、协调、调解等职责，维护甲乙双方的合法权益。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲乙双方按照合同约定承担。如未约定，双方可协商确定。3.3第三方中介调解：如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，第三方中介应进行调解。调解不成的，甲乙双方可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。3.4第三方中介解除合同权：如第三方中介严重违反合同约定，甲乙双方均有权解除与第三方中介的合同。解除合同后，第三方中介应按照合同约定承担违约责任。3.5第三方中介保密义务：第三方中介应对合同内容及甲乙双方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，不得泄露给第三方。如第三方中介违反保密义务，应承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：施工方案附件三：工程进度计划附件四：工程质量标准附件五：安全管理制度附件六：保密协议附件七：维修保修条款附件八：第三方中介委托协议附件九：调解协议附件十：补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按照约定提供施工场地、材料、设备等。未按照约定支付工程款项。单方面变更合同内容，导致乙方损失。未按照约定时间完成工程验收。2.乙方违约行为：未按照设计图纸、施工方案施工。工程质量不符合约定标准。未按照约定时间完成工程。未按照约定保护甲方商业秘密。3.第三方中介违约行为：未中立公正地履行监督、协调、调解职责。泄露甲乙双方的技术资料、商业秘密。未按照约定时间完成调解或导致调解失败。三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约责任：违反合同约定的一方应承担的法律责任。3.赔偿金额：因违约行为导致的损失金额。4.工期延期：因乙方原因导致工程进度延迟。5.工程质量：工程达到的设计要求和标准。6.保密义务：对合同内容及技术资料保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：遇到变更，甲乙双方应及时沟通，签订补充协议。变更导致的额外费用，按约定或协商解决。2.工程质量问题：发现质量问题，甲方应及时提出，乙方及时整改。