一级造价工程师《造价管理》2024年河南省漯河市舞阳县预测密卷含解析

一级造价工程师《造价管理》2024年河南省漯河市舞阳县预测密卷第1题：单选题(本题1分)根据招标投标法，依法必须进行公开招标的项目，自（）之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20天。A.投标人收到招标文件B.招标文件最后澄清C.招标文件发布D.招标文件开始发出第2题：单选题(本题1分)根据《政府采购法》实行集中采购的政府采购，集中采购目录应由（）确定。A.省级以上人民政府B.国务院相关主管部门C.省级政府采购主管部门D.国务院采购主管部门第3题：单选题(本题1分)专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（）报告；对违章指挥、违章操作应当立即制止。A.项目负责人和安全生产管理机构B.项目负责人和技术负责人C.技术负责人和安全生产管理机构D.建设单位和安全生产管理机构第4题：单选题(本题1分)建设工程全要素造价管理的核心是（）。A.工程参建各方建立完善的工程造价管理协同工作机制B.协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系C.采取有效措施控制工程变更和索赔D.做好前期策划和方案设计，实现建设工程全寿命期成本最小化第5题：单选题(本题1分)下列关于要约和承诺的说明，正确的是（）。A.要约邀请在法律上须承担责任B.要约发出时生效，承诺到达时生效C.要约可以撤销但不得撤回D.承诺可以对要约的内容做出非实质性变更第6题：单选题(本题1分)下列工程项目管理组织机构形式中，下级执行者接受多方指令，容易造成矛盾的是（）。A.矩阵制和职能制B.职能制和直线制C.直线制和直线职能制D.直线职能制和矩阵制第7题：单选题(本题1分)在下列情况下，为保证盈亏平衡，需要增加销售量的是（）。A.年固定总成本降低B.单位产品可变成本降低C.单位产品销售价格增加D.单位产品销售税金及附加增加第8题：单选题(本题1分)在初步评审中，核查已标价的工程量清单时，下列说法错误的是（）。A.如果有计算错误，单价金额小数点有明显错误的除外，总价金额与依据单价计算出的结果不一致时，以总价金额为准修正总价B.若是书写错误，当投标文件中的大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准C.评标委员会对投标报价的错误予以修正后，请投标单位书面确认，作为投标报价的金额D.投标单位不接受修正价格的，其投标作废标处理第9题：单选题(本题1分)某化工建设项目设计年生产能力5万吨，预计年固定总成本为800万元，产品销售价格1500元/吨，产品销售税金及附加为销售收入的10%，产品变动成本1150元/吨，则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是（）。A.100%B.40%C.80%D.55%第10题：单选题(本题1分)经营性项目的财务分析可分为融资前分析和融资后分析，下列关于融资前分析的说法，正确的是（）。A.以静态分析为主，动态分析为辅B.只进行静态分析C.以动态分析为主，静态分析为辅D.只进行动态分析第11题：单选题(本题1分)工程项目策划的首要任务是（）。A.项目的用途和规模B.项目的性质和用途C.项目的定义和定位D.项目的目标和组织第12题：单选题(本题1分)求下列工作的有几条关键线路及总工期为（）。A.1，14B.1，13C.2，13D.2，14第13题：单选题(本题1分)采用挣值分析法动态监控工程进度和费用时，若在某一时点计算得到费用绩效指数＞1，进度绩效指数＜1，则表明该工程目前的实际状况（）。A.费用节约进度超前B.费用超支进度拖后C.费用节约进度拖后D.费用超支进度超前第14题：单选题(本题1分)下列工程项目目标控制方法中，可以用来判断工程造价偏差的是（）。A.控制图法B.鱼刺图法C.S曲线法D.网络计划法第15题：单选题(本题1分)根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑安装业工伤保险的基准费率应控制在用人单位职工工资总额的（）左右。A.0.5%B.1.0%C.1.1%D.2.0%第16题：单选题(本题1分)根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是（）。A.发出后的承诺通知不得撤回B.承诺通知到达要约人时生效C.超过承诺期限发出的承诺视为新要约D.承诺的内容可以与要约的内容不一致第17题：单选题(本题1分)从市场交易角度分析，工程造价是指在工程发承包交易活动中形成的（）。A.全部固定资产投资费用B.建设工程静态投资费用C.建设工程动态投资费用D.建筑安装工程费用或建设工程总费用第18题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（）。A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的第19题：单选题(本题1分)政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的（）。A.10%B.15%C.2%D.20%第20题：单选题(本题1分)为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组织措施是（）。A.重视工程设计多方案比选B.严格审查施工组织设计C.严格审核各项费用支出D.明确工程造价管理职能分工第21题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.工程交付使用B.竣工审计通过C.工程价款结清D.竣工验收合格第22题：单选题(本题1分)下列关于建筑职工意外伤害保险的表述正确的是（）。A.建筑意外伤害保险以企业为单位进行投保B.建筑意外伤害保险投保应实行不记名方式C.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工作业时不可以参加建筑意外伤害保险D.建筑意外伤害保险费率实行定额费率第23题：单选题(本题1分)某工程项目设计过程中所作的下列工作中，不属于限额设计工作内容的是（）。A.编制项目投资可行性研究报告B.设计人员创作出初步设计方案C.设计单位绘制设计图D.编制项目施工组织方案第24题：单选题(本题1分)根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目总经理的职权之一是()。‘A.提出项目开工报告B.审核项目初步设计和概算文件C.组织工程招标工作D.提出项目竣工验收申请报告第25题：单选题(本题1分)下列各组投资方案经济效果评价指标中，在评价同一个项目时，其评价结论总是一致的是（）。A.静态投资回收期和动态投资回收期B.资本金净利润和总投资收益率C.利息备付率和资产负债率D.净现值和净年值第26题：单选题(本题1分)某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8%，按年计息，第三年末一次性还本付息，则第三年末应还本付息（）万元。A.1893.30B.1753.06C.1623.20D.1620.00第27题：单选题(本题1分)下列关于房产税说法正确的是（）。A.以房产联营共担风险，以房产余值为计税依据B.以房产联营不承担风险，只收取固定收入，以房产余值为计税依据C.融资租赁房屋的由承租方按租金收入计征D.个人按市场价格出租居民住房税率为12%第28题：单选题(本题1分)根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，建设项目董事会的基本职责是（）。A.组织生产准备工作和培训有关人员B.提出项目开工报告C.负责控制建设投资、工期和质量D.组织单项工程竣工验收第29题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，专项施工方案应由（）组织审核。A.建设单位技术部门B.项目监理机构C.安全监督机构D.施工单位技术部门第30题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，对于采用两阶段招标的项目。投标人在第一阶段向招标人提交的文件是（）。A.不带报价的技术建议B.带报价的技术建议C.不带报价的技术方案D.带报价的技术方案第31题：单选题(本题1分)在财产所有权的转移中，不动产(如房地产)所有权的转移应以（）为准。A.合同签定B.占有使用C.交付D.登记第32题：单选题(本题1分)限额设计需要在投资额度不变的情况下，实现（）的目标。A.设计方案和施工组织最优化B.总体布局和设计方案最优化C.建设规模和投资效益最大化D.使用功能和建设规模最大化第33题：单选题(本题1分)下列关于暂列金额、暂估价描述不正确的是（）。A.签约合同价是签订合同时合同协议书中写明的，包括暂列金额.暂估价的合同总金额B.暂估价包括以计日工方式支付的金额C.暂列金额用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更D.暂估价必然发生第34题：单选题(本题1分)国有大中型项目在建设阶段就按现代企业制度组建项目法人，实行全过程负责的是（）。A.项目法人责任制B.工程监理制C.工程招标投标制D.合同管理制第35题：单选题(本题1分)某工程项目有3个施工过程，分4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，3个施工段上的流水节拍分别为4天、2天、4天。则流水施工工期为（）天。A.10B.12C.16D.18第36题：单选题(本题1分)关于BT项目经营权和所有权归属的说法，正确的是（）。A.特许期经营权属于投资者，所有权属于政府B.经营权属于政府，所有权属于投资者C.经营权和所有权均属于投资者D.经营权和所有权均属于政府第37题：单选题(本题1分)在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.流水节拍B.施工段C.流水强度D.施工过程第38题：单选题(本题1分)项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（）。A.财务杠杆作用下滑B.信贷融资风险加大C.负债融资难度增加D.市场风险承受力降低第39题：单选题(本题1分)在投资方案经济效果评价指标体系中，属于静态比率性指标的是（）。A.利息备付率和净现值率B.总投资利润率和净年值率C.内部收益率和自有资金利润率D.投资收益率和偿债备付率第40题：单选题(本题1分)根据我国民法典合同编内容的规定，承诺生效的说法正确的是（）。A.承诺通知发出时生效B.承诺的内容可以与要约的内容不一致C.承诺通知到达受要约人后可以撤销D.撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前到达第41题：单选题(本题1分)根据《合同法》，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（）。A.只能选择适用违约金条款B.只能选择适用定金条款C.同时适用违约金和定金条款D.可以选择适用违约金或者定金条款第42题：单选题(本题1分)下列工程项目管理组织机构形式中，易于实现统一指挥的是（）。A.矩阵制和职能制B.职能制和直线制C.直线制和直线职能制D.直线职能制和矩阵制第43题：单选题(本题1分)建设工程设计与施工采用总分包模式的特点说法错误的是（）。A.对总承包商要求高，业主选择范围小B.总包合同价格可较早确定，合同金额较低C.业主的合同结构简单，组织协调工作量小D.工程设计与施工有机融合，有利于缩短建设工期第44题：单选题(本题1分)施工合同履行过程中，监理人在收到施工单位的变更书面建议后，经研究同意变更的，应由（）书面答复施工单位。A.建设单位B.监理单位C.监理人D.质量监督部门第45题：单选题(本题1分)当某工程网络计划的计算工期等于计划工期时，该网络计划中的关键工作是指（）的工作。A.时标网络计划中没有波形线B.与紧后工作之间时间间隔为零C.开始节点与完成节点均为关键节点D.最早完成时间等于最迟完成时间第46题：单选题(本题1分)地方各级政府及其有关部门可按有关规定将（）作为符合条件的重大项目资本金。A.银行贷款B.政府专项债券C.国外借款D.融资租赁第47题：单选题(本题1分)以产量表示的项目盈亏平衡点与项目投资效果的关系是（）。A.盈亏平衡点越低，项目的盈利能力越低B.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强C.盈亏平衡点越高，项目风险越小D.盈亏平衡点越高，项目产品单位成本越高第48题：单选题(本题1分)建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但专业工作队数等于施工过程数的流水施工方式是（）。A.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工B.加快的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工C.固定节拍流水施工和一般的成倍节拍流水施工D.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工第49题：单选题(本题1分)常用的寿命周期成本评价方法有（）。A.费用效率法和固定效率法B.固定费用法和固定费率法C.权衡分析法和固定费率法D.权衡分析法和目标成本法第50题：单选题(本题1分)在分析工程项目抗风险能力时，应分析工程项目在不同阶段可能遇到的不确定性因素和随机因素对其经济效果的影响，这些阶段包括工程项目的()。A.策划期和建设期B.建设期和运营期C.运营期和拆除期D.建设期和达产期第51题：单选题(本题1分)某公司的销售额为8000万元，固定成本为1000万元，变动成本为5000万元，流通在外的普通股为10000股，债务利息为600万元，公司所得税为25%，则每股收益为（）万元。A.0.035B.0.105C.0.150D.0.187第52题：单选题(本题1分)关于CM承包模式的说法，正确的是（）。A.CM合同采用成本加酬金的计价方式B.分包合同由CM单位与分包单位签订C.总包与分包之间的差价归CM单位D.订立CM合同时需要依次确定施工合同总价第53题：单选题(本题1分)根据《施工合同法律解释一》规定，当事人就同一建设工程订立两份不同的建设工程施工合同，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照实际履行的合同支付工程价款的，正确的处理方式为（）。A.不予支持B.应予支持C.双方协商解决D.折价支付工程价款第54题：单选题(本题1分)某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8%，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息（）万元。A.1893.30B.1753.06C.1623.20D.1620.00第55题：单选题(本题1分)某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差为（）周。A.1B.2C.3D.4第56题：单选题(本题1分)下面工程项目策划的内容中，属于项目实施策划的是（）。A.项目系统构成策划B.项目定位策划C.工程项目的定义D.项目融资策划第57题：单选题(本题1分)某项目初期投资额为2000万元，从第1年年末开始每年净收益为480万元。若基准收益率为10%，并已知（P/A，10%，5）=3.7908和（P/A，10%，6）=4.3553，则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为（）年。A.4.17和5.33B.4.17和5.67C.4.83和5.33D.4.83和5.67第58题：单选题(本题1分)实行法人责任制的建设项目，项目总经理的职责有（）。A.负责筹措建设资金B.负责提出项目竣工验收申请报告C.研究解决建设过程中出现的重大问题D.组织工程设计招标工作第59题：单选题(本题1分)价值工程活动过程中，创新阶段的主要工作有（）。A.方案审核B.功能定义C.功能评价D.方案评价第60题：单选题(本题1分)下列项目融资方式中，需要通过转让已建成项目的产权和经营权来进行拟建项目融资的是（）。A.TOTB.BOTC.ABSD.PPP第61题：多选题(本题2分)计算土地增值税时，允许从房地产转让收入中扣除的项目有（）。A.取得土地使用权支付的金额B.旧房及建筑物的评估价格C.与转让房地产有关的税金D.房地产开发利润E.房地产开发成本第62题：多选题(本题2分)根据国务院关于投资体制改革的决定，企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中项目时，不再经过批准（）的程序。A.项目建议书B.项目可行性研究报告C.项目初步设计D.项目施工图设计E.项目开工报告第63题：多选题(本题2分)职工应当认定为工伤的情形包括（）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.患职业病的C.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害的D.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的E.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的第64题：多选题(本题2分)施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（），不得挪作他用。A.安全教育培训B.施工安全防护用具及设施的采购和更新C.安全施工措施的落实D.安全事故的处理E.安全生产条件的改善第65题：多选题(本题2分)某房地产开发企业2006年建造了一幢办公用房，2007年用该办公用房换进了一幢总价更高的商业用房，并办理了相关手续。同年，企业将换进的商业用房出租并获得收益。则该房地产开发企业2007年所需缴纳的税种有（）。A.资源税B.消费税C.城镇土地使用税D.房产税E.契税第66题：多选题(本题2分)下列工程项目中，不宜采用固定总价合同的有（）。A.建设规模大且技术复杂的工程项目B.施工图纸和工程量清单详细而明确的项目C.施工中有较大部分采用新技术，且施工单位缺乏经验的项目D.施工工期紧的紧急工程项目E.承包风险不大，各项费用易于准确估算的项目第67题：多选题(本题2分)根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，关于争端裁决委员会（DAB）及其解决争端的说法，正确的有（）。A.DAB由1人或3人组成B.DAB在收到书面报告后84天内裁决争端且不需说明理由C.合同一方对DAB裁决不满时，应在收到裁决后14天内发出表示不满的通知D.合同双方在未通过友好协商或仲裁改变DAB裁决之前应当执行DAB裁决E.合同双方没有发出表示不满DAB裁决的通知的，DAB裁决对双方有约束力第68题：多选题(本题2分)工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差最小B.总时差最小C.时间间隔为零D.最迟完成时间与最早完成时间之差最小E.开始节点和完成节点均为关键节点第69题：多选题(本题2分)按现行规定，建设项目静态投资包括（）。A.基本预备费B.因工程量误差引起的造价增长值C.施工机械租赁费D.涨价预备费E.建设期贷款利息第70题：多选题(本题2分)下列工程项目中，关于合同价格控制难易程度的说法中正确的有（）。A.建设规模大且技术复杂或采用新技术施工单位缺乏经验的项目不宜采用固定总价合同B.实际工程量与统计工程量可能有较大出入时，建设单位应采用单价合同C.施工承包单位承担风险相对较大的是单价合同D.施工工期紧的紧急工程项目宜采用成本加酬金合同E.建设单位最难控制工程造价的是成本加百分比酬金合同第71题：多选题(本题2分)根据《合同法》，下列合同中，属于效力待定合同的有（）。A.因重大误解订立的合同B.恶意串通损害第三人利益的合同C.在订立合同时显失公平的合同D.超越代理权限范围订立的合同E.限制民事行为能力人订立的合同第72题：多选题(本题2分)在下列建设工程项目目标控制方法中，可用来综合控制工程进度和工程造价的方法有（）。A.树枝图法B.排列图法C.S曲线法D.决策树法E.香蕉曲线法第73题：多选题(本题2分)工程项目盈亏平衡分析的特点是（）。A.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强B.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度C.盈亏平衡分析可分为单因素盈亏分析和多因素盈亏平衡分析D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源E.盈亏平衡分析揭示了有效控制风险的途径第74题：多选题(本题2分)根据《标准设计施工总承包招标文件》，下列情形中，属于发包人违约的有（）。A.发包人拖延批准付款申请B.设计图纸不符合合同约定C.监理人无正当理由未在约定期限内发出复工通知D.恶劣气候原因造成停工E.在工程接收证书颁发前，未对工程照管和准许第75题：多选题(本题2分)某工程时标网络图如下图所示。计划执行到第5周末检查实际进度。发现D工作尚需3周完成，E工作尚需1周完成，F工作刚刚开始。由此可以判断出（）。A.A.B.C工作均已完成B.D工程按计划进行C.E工作提前1周D.F工作进度不影响总工期E.总工期将延长1周第76题：多选题(本题2分)某投资方案单因素敏感性分析如下图所示，其中表明的正确结论有（）。A.净现值对建设投资波动最敏感B.初始投资方案的净现值为128C.净现值对经营成本变动的敏感性高于对产品价格变动的敏感性D.为保证项目可行，投资方案不确定性因素变动幅度最大不超过8%E.按净现值判断，产品价格变动临界点比初始方案价格下降7%第77题：多选题(本题2分)在价值工程活动中，常用于方案创造的方法和方案综合评价的定量方法分别是（）。A.头脑风暴法和加权评分法B.优缺点列举法和直接评分法C.德尔菲法和比较价值评分法D.哥顿法和几何平均值评分法E.专家检查法和环比评分法第78题：多选题(本题2分)现金流量图的要素有（）。A.大小B.方向C.来源D.作用点E.时间价值第79题：多选题(本题2分)当事人对建设工程开工日期有争议的，根据《施工合同法律解释二》，人民法院认定开工日期的正确依据是（）。A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.因发包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期E.承包人未经发包人同意提前进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期第80题：多选题(本题2分)按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，建筑安装工程费中可直接分解到各个工程分项的费用有（）。A.企业管理费B.临时设施费C.材料费D.施工机具使用费E.职工养老保险费

参考答案1、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P33本题考查的是招标投标法。依法必须进行招标的项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。2、【正确答案】：A【试题解析】：政府采购实行集中采购和分散采购相结合。集中采购的范围由省级以上人民政府公布的集中采购目录确定。3、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P29知识点：施工单位的安全责任。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作应当立即制止。4、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是建设工程全面造价管理中的全要素造价管理。控制建设工程造价不仅仅是控制建设工程本身的建造成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本的控制，从而实现工程成本、工期、质量、安全、环保的集成管理。全要素造价管理的核心是按照优先性的原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系。所以B选项正确；A选项是全方位造价管理，B选项是全过程造价管理中施工阶段造价管理的内容；D选项是全寿命期造价管理。5、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是合同订立。选项A，要约邀请不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示，在法律上无须承担责任。选项B，要约到达受要约人时生效；承诺通知到达要约人时生效。选项C，要约可以撤销也可以撤回。选项D，承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更外，该承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准。6、【正确答案】：A【试题解析】：工程项目管理组织机构形式，应注意的是：（1）下级执行者接受多方指令的组织形式是矩阵制和职能制。（2）下级执行者接受单一指令的组织形式是直线制和直线职能制7、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P197本题考查的是盈亏平衡分析。8、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P336知识点：施工评标与授标。如果有计算错误，单价金额小数点有明显错误的除外，总价金额与依据单价计算出的结果不一致时，以单价金额为准修正总价。9、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P197知识点：盈亏平衡分析。BEP（%）=[800/（1500-1500×10%-1150）]/5×100%=80%。10、【正确答案】：C【试题解析】：经营性项目的财务分析可分为融资前分析和融资后分析，一般宜先进行融资前分析，在融资前分析结论满足要求的情况下，初步设定融资方案，再进行融资后分析。在项目建议书阶段，可只进行融资前分析。融资前分析应以动态分析（考虑资金的时间价值）为主，静态分析（不考虑资金的时间价值）为辅。11、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P285本题考查的是工程项目策划。工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的定义和定位，全面构想一个待建项目系统。12、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P127本题考查的是网络计划时间参数计算。关键线路有KR和LR两条，工期为14天。13、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P358费用绩效指数CPI＞1，表示实际费用节约；CPI＜1，表示实际费用超支。进度绩效指数SPI＞1，表示实际进度超前；SPI＜1，表示实际进度拖后。14、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程项目目标控制的主要方法中的S曲线法。S曲线法可用于控制工程造价和工程进度。将实际S曲线与计划S曲线进行比较，以此判断工程进度偏差或造价偏差。15、【正确答案】：C【试题解析】：根据不同行业工伤风险程度，由低到高，依次将行业工伤风险划分为一至八类：(房屋建筑业、土木工程建筑业属于六类;建筑安装业、建筑装饰和其他建筑业属于五类)，对应的全国工伤保险行业基准费率分别控制在该行业用人单位职工工资总额的0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1.1%、1.3%、1.6%、1.9%左右。16、【正确答案】：B【试题解析】：选项A，承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人；选项C，受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约；选项D，承诺的内容应该与要约的内容一致。17、【正确答案】：D【试题解析】：从市场交易角度分析，工程造价是指在工程发承包交易活动中形成的建筑安装工程费用或建设工程总费用。（D正确）18、【正确答案】：A【试题解析】：选项B属于由承包人承担的，选项C,承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。选项D重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润19、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P42政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。20、【正确答案】：D【试题解析】：要有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济等多方面采取措施。从组织上采取的措施，包括明确项目组织结构，明确造价控制者及其任务，明确管理职能分工。参见教材P7。21、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P26本题考查的是建设工程质量管理条例。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。22、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P283知识点：工伤保险和意外伤害保险。选项A建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位；选项C只要形成劳动关系的职工，就享有工伤保险待遇的权利；已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工作业时仍可参加建筑意外伤害保险；选项D施工单位和保险公司双方根据各类风险因素商定施工人员意外伤害保险费率，实行差别费率和浮动费率。23、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P306知识点：限额设计。限额设计是指按照批准的可行性研究报告中的投资限额进行初步设计、按照批准的初步设计概算进行施工图设计、按照施工图预算造价编制施工图设计中各个专业设计文件的过程。24、【正确答案】：C【试题解析】：项目总经理的职权有组织编制项目初步设计文件,对项目工艺流程、设备选型、建设标准、.总图布置提出意见，提交董事会审查；组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投、中标单位。实行国际招标的项目，按现行规定办理；编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划；编制项目财务预、决算；编制并組织实施归还贷款和其他债务计划；组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；在项目建设过程中，在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整（凡引起生产性质、能力、产品品种和标准变化的设计调整以及概算调整，需经董事会决定并报原审批单位批准）；根据董事会授权处理项目实施中的重大紧急事件，并及时向董事会报告；负贵生产准备工作和培训有关人员；负责組织项目试生产和单项工程预验收；拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员定额方案及工资福利方案；组织项目后评价，提出项目后评价报告；按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料；提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员。选项A.C.D属于项目董事会的职权。见教材第四章第一节P197。【考核要点】项目总经理的职权。25、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P176-185由于同一现金流量的现值和等额年值是等价的（或等效的），因此，净现值法与净年值法在方案评价中能得出相同的结论。而在多方案评价时，特别是各方案的计算期不相同时，应用净年值比净现值更为方便。26、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是等值计算。第一年末还本付息金额：500*(1+8%)=540（万元）；第二年末还本付息金额：500*(1+8%)²+500*(1+8%)=1123.2（万元）；第三年末还本付息金额：500*(1+8%)³+500*(1+8%)²+500*(1+8%)=1753.06（万元）。27、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是房产税。以房产联营投资，共担经营风险的，按房产余值为计税依据计征房产税。28、【正确答案】：B【试题解析】：项目董事会的职权。建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。29、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P97本题考查的是工程项目施工组织设计。专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。30、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。31、【正确答案】：D【试题解析】：财产所有权是指所有人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分的权利。财产所有权的转移包括动产所有权的转移和不动产所有权的转移。对于动产所有权的转移，一般以交付为准，不动产（如房地产）所有权的转移则以登记为准。见教材第五章第一节P266。【考核要点】财产所有权的转移。32、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P306本题考查的是限额设计。限额设计中，工程使用功能不能减少，技术标准不能降低，工程规模也不能削减。因此，限额设计需要在投资额度不变的情况下，实现使用功能和建设规模的最大化。33、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是《标准施工招标文件》中的合同条款。暂列金额是指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。暂估价是指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。34、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P70知识点：工程项目管理的类型、任务及相关制度。项目法人责任制是指国有大中型项目在建设阶段就按现代企业制度组建项目法人，由项目法人对项目策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值，实行全过程负责。35、【正确答案】：C【试题解析】：加快的成倍节拍流水施工工期T=（m+n-1）×K+ΣG+ΣZ-ΣC施工队数n=4/2+2/2+4/2-5（队）所以T=（4+5-1）×2=16（天）36、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是项目融资的主要方式。BT项目中，投资者仅获得项目的建设权，而项目的经营权则属于政府，BT融资形式适用于各类基础设施项目，特别是出于安全考虑的必须由政府直接运营的项目。对银行和承包商而言，BT项目的风险可能比基本的BOT项目大。37、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P108空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数。通常包括工作面和施工段。38、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P243知识点：资本结构的确定。贷款的风险越低，贷款的利率可以越低，如果权益资金过大，风险可能会过于集中，财务杠杆作用下滑。但如果项目资本金占的比重太少，会导致负债融资的难度提升和融资成本的提高。39、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P177本题考核的是评价指标。静态比率性指标包括：利息备付率、总投资利润率、自有资金利润率、投资收益率和偿债备付率。40、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P45知识点：合同订立。选项A错误，承诺通知到达要约人时生效；选项B错误，承诺的内容应当与要约的内容一致，受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约；选项C错误，承诺不可撤销，只可撤回。41、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P57本题考查的是违约责任。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。42、【正确答案】：C【试题解析】：直线制的优点包括结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。微信公众号：金考典，新题，押题！直线职能制的优点包括：既保持了直线制统一指挥的特点，又满足了职能制对管理工作专业化分工的要求。其主要优点是集中领导、职责清楚，有利于提高管理效率。43、【正确答案】：B【试题解析】：选项B，合同价格可较早确定，但合同金额较高。44、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P353知识点：工程变更与索赔管理。监理人与建设单位协商是否采纳施工承包单位提出的建议，建议被采纳并构成变更的，监理人向施工承包单位发出工程变更指示。45、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P125知识点：网络计划时间参数计算。当某工程网络计划的计算工期等于计划工期时，总时差为零（最早完成时间等于最迟完成时间）一定是关键工作。46、【正确答案】：B【试题解析】：地方各级政府及其有关部门可统筹使用本级预算资金、上级补助资金等各类财政资金筹集项目资本金，可按有关规定将政府专项债券作为符合条件的重大项目资本金。47、【正确答案】：B【试题解析】：盈亏平衡点越低，达到此点的盈亏平衡产量和收益或成本也就越少，项目投产后盈利的可能性越大，适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。48、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：流水施工。加快的成倍节拍流水施工专业工作队数大于施工过程数；固定节拍流水施工流水节拍各施工过程各施工段均相等；排除选项ABC。49、【正确答案】：A【试题解析】：常用的寿命周期成本评价方法有:费用效率法、固定效率法、固定费用法、权衡分析法等。50、【正确答案】：B【试题解析】：抗风险能力分析：分析投资方案在建设期和运营期可能遇到的不确定性因素和随机因素对项目经济效果的影响程度，考察项目承受各种投资风险的能力。51、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P245知识点：资本结构的确定。每股收益=（8000-1000-5000-600）×（1-25%）/10000=0.10552、【正确答案】：A【试题解析】：选项A，CM合同采用成本加酬金的计价方式；选项B，CM承包模式分为代理型和非代理型，不同类型，其分包合同当事人不一样；选项C，CM承包模式中，其CM单位不能赚取总包与分包之间的差价；选项D，根据两种CM承包模式的合同结构，不存在需要依次确定施工合同总价的情况53、【正确答案】：B【试题解析】：无效合同的价款结算争议解决。当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。54、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：等额支付系列情形。需要注意的是“年初借入”，所以第三年年末的本利和为500（F/A，8%，3）（1+8%）=1753.06（万元）；也可以三年分别求终值，F=500×（1+8%）3+500×（1+8%）2+500×（1+8%）=629.856+583.2+540=1753.06（万元）。55、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P132A工作的紧后工作D.E.G的总时差分别为2、0、1周，A工作的总时差=min（0+2,1+0,1+1）=1（周）56、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P285工程项目实施策划包括工程项目组织策划、工程项目融资策划、工程项目目标策划、工程项目实施过程策划。57、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P178该题考核的是静态投资回收期和动态投资回收期的求法，应注意到每年的考题都涉及考核静态投资回收期，或者与动态投资回收期一起考核，或者与净现值一起考核。该题的具体求解方法为：480/1.1^6=270.9558、【正确答案】：D【试题解析】：项目总经理的职权。选项ABC属于董事会的职责。59、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。创新阶段的主要工作有方案创造、方案评价、提案编写。60、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P253TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资的。61、【正确答案】：ABCE【试题解析】：税法准予纳税人从转让收入中扣除的项目包括下列几项：（1）取得土地使用权支付的金额；（2）房地产开发成本；（3）房地产开发费用；（4）与转让房地产有关的税金；（5）其他扣除项目；（6）旧房及建筑物的评估价格。62、【正确答案】：ABE【试题解析】：根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。对于企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，实行核准制，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序；对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案制。63、【正确答案】：ABCD【试题解析】：认定工伤的七种情形：(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；(4)患职业病的；(5)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。64、【正确答案】：BCE【试题解析】：本题考查的是安全生产管理费用。施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。65、【正确答案】：CDE【试题解析】：城镇土地使用税的纳税义务人，是指在城市、县城、建制镇、工矿区范围内使用土地的单位和个人。房产税的纳税对象为房产。房地产开发企业建造的商品房，在出售前，不征收房产税；但对出售前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房应按规定征收房产税。契税的纳税义务人是境内转移土地、房屋权属承受的单位和个人。房屋交换按价格差额缴纳契税。而资源税为了促进合理开发利用资源，调节资源级差收入而对资源产品征收的各个税种的统称。消费税是在对货物普遍征收增值税的基础上，选择少数消费品再征收的一个税种。该企业的行为不涉及这两种税种。见教材第三章第四节P169、P174。【考核要点】各种税收的特点。66、【正确答案】：ACD【试题解析】：建设规模大且技术复杂的工程项目，承包风险较大，各项费用不易准确估算，因而不宜采用固定总价合同。在工程施工中有较大部分采用新技术、新工艺，建设单位和施工承包单位对此缺乏经验，又无国家标准时，为了避免投标单位盲目地提高承包价款，或由于对施工难度估计不足而导致承包亏损，不宜采用固定总价合同，而应选用成本加酬金合同。对于一些紧急工程（如灾后恢复工程等），要求尽快开工且工期较紧时，可能仅有实施方案，还没有施工图纸，施工承包单位不可能报出合理的价格，选择成本加酬金合同较为合适。67、【正确答案】：ADE【试题解析】：2021教材P329～330本题考查的是国际工程施工合同示范文本。选项B错误，DAAB在收到书面报告后84天内裁决争端，并说明理由；选项C错误，如果合同一方对DAAB的裁决不满，则应在收到裁决后的28天内向合同对方发出表示不满的通知，并说明理由，表明准备提请仲裁。68、【正确答案】：BD【试题解析】：总时差最小的工作为关键