一级造价工程师《造价管理》2024年哈尔滨市道外区巅峰冲刺试卷含解析

一级造价工程师《造价管理》2024年哈尔滨市道外区巅峰冲刺试卷第1题：单选题(本题1分)下列工程项目计划表中，用来用来明确各种设计文件交付日期，主要设备交货日期的是（）。A.年度竣工投产交付使用计划表B.年度计划项目表C.工程项目进度平衡表D.投资计划年度分配表第2题：单选题(本题1分)关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定第3题：单选题(本题1分)下列（）达到了必须招标的的单项合同估算价标准。A.施工单项合同估算价300万元人民币B.施工单项合同估算价450万元人民币C.重要设备的采购，单项合同估算价100万元人民币D.勘察服务的采购，单项合同估算价50万元人民币第4题：单选题(本题1分)下列价值工程对象选择方法中，以功能重要程度作为选择标准的是（）。A.因素分析法B.强制确定法C.重点选择法D.百分比分析法第5题：单选题(本题1分)为确保政府财政承受能力，每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出，占一般公共预算支出的比例应当不超过（）。A.20%B.15%C.10%D.5%第6题：单选题(本题1分)某项借款，年名义利率为10%，计息周期为月，则有效利率是（）。A.8.33%B.10.38%C.10.47%D.10.52%第7题：单选题(本题1分)其工程双代号网络图如下图所示，存在的绘图错误是（）。A.多个起点节点B.多个终点节点C.节点编号有误D.存在循环回路第8题：单选题(本题1分)某通过招投标订立的政府采购合同金额为200万元，合同履行过程中需追加与合同标的相同的货物，在其他合同条款不变且追加合同金额最高不超过（）万元时，可以订补充合同采购。A.10B.20C.40D.50第9题：单选题(本题1分)在评价投资方案经济效果时，与静态评价方法相比，动态评价方法的最大特点是（）。A.考虑了资金的时间价值B.适用于投资方案的粗略评价C.适用于逐年收益不同的投资方案D.反映了短期投资效果第10题：单选题(本题1分)为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信息建模（BIM）技术，在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（）模型。A.6DB.5DC.4DD.3D第11题：单选题(本题1分)价值工程的目标在于提高工程对象的价值，它追求的是（）。A.使用费用最低时的功能B.满足用户最大限度需求的功能C.投资费用最低时的功能D.寿命周期成本最低时的必要功能第12题：单选题(本题1分)根据我国《民法典》的规定，合同的法定解除条件不包括（）。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行C.当事人协商一致，可以解除合同D.当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的第13题：单选题(本题1分)价值工程的核心是对产品进行（）分析。A.功能B.成本C.价值D.结构第14题：单选题(本题1分)下列影响因素中，用来确定基准收益率的基础因素是（）。A.资金成本和机会成本B.机会成本和投资风险C.投资风险和通货膨胀D.通货膨胀和资金成本第15题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，下列关于缺陷责任与保修责任，叙述错误的是（）。A.承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由缺陷责任方承担B.由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查.检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过3年C.承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任，缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作D.经查明属于承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用第16题：单选题(本题1分)根据《注册造价工程师管理办法》的规定，下列工作中属于一级造价工程师执业范围的是（）。A.工程经济纠纷的调解与仲裁B.建设工程设计概算的编制和审核C.工程投资估算的审核与批准D.工程概算的审核与批准第17题：单选题(本题1分)根据《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，合同文件包括下列内容：①发包人要求，②中标通知书，③承包人建议，仅就上述三项内容而言，合同文件优先解释顺序为（）。A.①②③B.②①③C.③①②D.③②①第18题：单选题(本题1分)评标委员会按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，其原则是（）。A.投标报价低的中标B.经评审的投标价相等时，投标报价低的优先C.投标报价也相等的，评标委员会重新投票D.投标报价相等时，经评审的投标价高的优先第19题：单选题(本题1分)（）是指在不影响工程总报价的前提下，通过调整内部各个项目的报价，以达到既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法。A.多方案报价法B.不平衡报价法C.突然降价法D.无利润报价法第20题：单选题(本题1分)工程项目经济评价中，财务分析依据的基础数据是根据（）确定的。A.完全市场竞争下的价格体系B.影子价格和影子工资C.最优资源配置下的价格体系D.现行价格体系第21题：单选题(本题1分)在选择价值工程对象时，首先求出分析对象的成本系数、功能系数，然后求得价值系数。当分析对象的功能与成本不相符时，将价值低的选为价值工程研究对象的方法称为（）。A.重点选择法B.因素分析法C.强制确定法D.价值指数法第22题：单选题(本题1分)纳税人所在地区为市区的，城市维护建设税的税率是（）。A.1%B.3%C.5%D.7%第23题：单选题(本题1分)下列关于建筑工程一切险的保险期限描述错误的是（）。A.保险期限不得延长B.保证期投保与否，由投保人自己决定C.保证期的保险期限一般与工程合同中规定的质量保修期一致D.安装新机器，保险人按保单列明的试车期，对试车和考核期限内引起的损失.费用和责任负责赔偿第24题：单选题(本题1分)竣工验收的准备工作不包括（）。A.整理技术资料B.绘制竣工图C.编制竣工决算D.组织验收委员会第25题：单选题(本题1分)某工程组织固定节拍流水施工，施工过程数目为3，施工段数目为4，流水步距为2d，其中提前插入时间为4d，组织间歇时间之和为2d，故计划工期为（）。A.10dB.12dC.14dD.16d第26题：单选题(本题1分)下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是（）。A.工程概算文件B.施工图预算文件C.工程结算文件D.竣工决算文件第27题：单选题(本题1分)某项目设计生产能力为50万件/年，预计单位产品售价为150元，单位产品可变成本为130元，固定成本为400万元，该产品税金及附加的合并税率为5%。则用产销量表示的盈亏平衡点是（）万件。A.14.55B.20.60C.29.63D.32.00第28题：单选题(本题1分)在工程项目的计划与控制中，对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署指的是（）。A.工程项目前期工作计划B.工程项目建设总进度计划C.工程项目年度计划D.工程项目后期工作总结第29题：单选题(本题1分)下列分析方法中，可用来选择价值工程研究对象的是（）。A.价值指数法和对比分析法B.百分比分析法和挣值分析法C.对比分析法和挣值分析法D.ABC分析法和因素分析法第30题：单选题(本题1分)企业发生的公益性捐赠支出，能够在计算企业所得税应纳税所得额时扣除的是在年度利润总额（）以内的部分。A.10%B.12%C.15%D.20%第31题：单选题(本题1分)在施工合同履行过程中，因下列原因引起的施工期限延长，施工单位不能据此提出工程延期索赔的是（）。A.建设单位未及时交付设计图纸B.因发生地震而无法施工C.施工中发生安全事故D.建设单位指令暂停施工第32题：单选题(本题1分)某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差为（）周。A.1B.2C.3D.4第33题：单选题(本题1分)工程项目的多次计价有其各不相同的计价依据，每次计价的精确度要求也各不相同，由此决定了计价方法的多样性。下列属于投资估算的方法是（）。A.设备系数法和生产能力指数估算法B.单价法和实物法C.设备系数法和单价法D.实物法和生产能力指数估算法第34题：单选题(本题1分)下列关于价值工程的特点的说法中，正确的是（）。A.价值工程的目标是以最低生产成本实现产品的基本功能B.价值工程的核心是对产品进行功能评价C.价值工程是将产品的价值、功能和成本作为一个整体同时考虑D.提高价值最为理想的途径是降低产品成本第35题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的情形是（）。A.需要向原中标人采购工程、货物或者服务B.受自然环境限制C.需要采用不可替代的专利D.采购人依法能够自行建设第36题：单选题(本题1分)工程建设实施过程中，应用价值工程的重点应在（）阶段。A.勘察B.设计C.招标D.施工第37题：单选题(本题1分)对生产性项目进行寿命周期成本评价时，可列入工程系统效率的是（）。A.研究开发费B.备件库存资金C.生产阶段劳动力成本节省D.生产阶段材料成本降低额第38题：单选题(本题1分)通过应用价值工程优化设计，使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸，增加使用面积，降低单方造价的效果。该提高价值的途径是（）。A.功能不变的情况下降低成本B.成本略有提高的同时大幅提高功能C.成本不变的条件下提高功能D.提高功能的同时降低成本第39题：单选题(本题1分)企业从银行借入资金200万元，年利率6%,期限1年，按季复利计息,到期还本付息,该项借款的年有效利率是（）。A.6.00%B.6.09%C.6.121%D.6.136%第40题：单选题(本题1分)某施工企业需用一台价值20万元的施工机械，若采用经营租赁方式租入该种设备，年租金额为4．5万元，已知所得税率为25%，则其资金成本率为（）。A.16.55%B.15.08%C.16.88%D.16.75%第41题：单选题(本题1分)某企业发行优先股股票，票面额正常市价计算为500万元，筹资费费率为4%年股息率为10%，企业所得税为25%，则其资金成本率为（）。A.7.81%B.10.42%C.11.50%D.14.00%第42题：单选题(本题1分)因大型工程建设引起大规模移民可能增加的不安定因素，在工程寿命周期成本分析中应计算为（）成本。A.经济B.社会C.环境D.人为第43题：单选题(本题1分)某公司向银行贷款1000万元，年名义利率12%，按季度复利计息，1年后贷款本利和为（）万元。A.1120B.1124.81C.1125.51D.1126.83第44题：单选题(本题1分)在项目融资活动中，SPV是指具有特定用途的公司。在下列融资方式中需要组建SPV的是（）。A.BOT和TOTB.ABS和TOTC.BOT和PFID.ABS和BOT第45题：单选题(本题1分)在计算企业所得税应纳税所得额时，可列为免税收入的是（）。A.接受捐赠收入B.特许权使用费收入C.财政拨款收入D.国债利息收入第46题：单选题(本题1分)下列审查方法中，不属于项目设计概算审查方法的是（）。A.对比分析法B.筛选审查法C.查询核实法D.联合会审法第47题：单选题(本题1分)某项目建设期2年，第一年投资500万元，第二年投资600万（含流动资金200万元），第三年的投产，投产后各年现金流量如下表：自建设开始年算起，该项目静态投资回收期为（）年。A.2.65B.3.15C.4.65D.5.15第48题：单选题(本题1分)下列措施中属于被动控制措施的是（）。A.编制计划的时候留有余地B.进行风险识别和风险评价C.根据偏差采取相应纠偏措施D.制定必要的备用方案第49题：单选题(本题1分)关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。A.分包工程质量由总包单位自行向建设单位负责B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿第50题：单选题(本题1分)与传统的贷款方式不同，项目融资有其自身的特点，下列选项中属于项目融资的特点是（）。A.项目投资者承担项目风险B.项目融资成本较高C.用于支持贷款的信用结构固定D.贷款人可以追索项目以外的任何资产第51题：单选题(本题1分)批准的投资估算为5000万元，总概算超过（）万元时，需要进行技术经济论证，重新上报审批。A.5000B.5500C.6000D.6500第52题：单选题(本题1分)在项目融资程序中，需要在融資结构设计阶段进行的工作是（）A.起草融资法律文件B.评价项目风险因素C.控制与管理项目风险D.选择项目融资方式第53题：单选题(本题1分)用于分析投资方案财务生存能力是通过对（）分析来实现。A.财务分析辅助表B.利润与利润分配表C.财务计划现金流量表D.投资财务现金流量表第54题：单选题(本题1分)某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）条。A.1B.2C.3D.4第55题：单选题(本题1分)某公司原价发行总面额为4000万元的5年期债券，票面利率为5%，筹资费费率为4%，公司所得税税率为25%。该债券的资金成本率为（）。A.3.16%B.3.91%C.5.21%D.6.25%第56题：单选题(本题1分)某楼板结构工程由三个施工段组成，每个施工段均包括模板安装、钢筋绑扎和混凝土浇筑三个施工过程，每个施工过程由各自专业工作队施工，流水节拍如下表。该工程钢筋绑扎与混凝土浇筑之间的流水步距为（）。A.2B.5C.8D.10第57题：单选题(本题1分)在评价投资方案经济效果时，与静态评价方法相比，动态评价方法的最大特点是（）。A.考虑了资金的时间价值B.适用于投资方案的粗略评价C.适用于逐年收益不同的投资方案D.反映了短期投资效果第58题：单选题(本题1分)根据国务院项目资本金制度，下列项目中，项目资本金占项目总投资最低比例的规定值最小的是（）。A.钢铁项目B.水泥项目C.煤炭项目D.电力项目第59题：单选题(本题1分)项目融资程序中，发出项目融资建议书在（）阶段。A.投资决策分析B.融资决策分析C.融资谈判D.融资执行第60题：单选题(本题1分)试车考核期的保险责任一般不超过（）个月，若超过，应另行加费。A.1B.2C.3D.5第61题：多选题(本题2分)施工合同签订后，工程项目施工成本计划的常用编制方法有（）。A.专家意见法B.功能指数法C.目标利润法D.技术进步法E.定率估算法第62题：多选题(本题2分)《招标投标法》规定，投标文件（）的投标人应确定为中标人。A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审后的投标价格最低，且投标价格低于成本的除外E.满足招标文件各项要求，并且经评审后的投标价格最高第63题：多选题(本题2分)对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行沦证、审查。A.地下暗挖工程B.降水工程C.脚手架工程D.起重吊装工程E.高大模板工程第64题：多选题(本题2分)下列关于格式条款合同的说明，正确的是（）。A.对格式条款合同的理解发生争议的，应当按照非格式提供方的理解予以解释B.对格式条款合同的理解发生争议的，应当按照格式提供方的理解予以解释C.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款E.提供格式条款一方不合理排除对方主要权利的，该条款无效第65题：多选题(本题2分)某借款项目年利率为12%，按月复利计息，则关于该项借款利率的说法，正确的有（）。A.利率为连续复利B.年有效利率为12%C.月有效利率为1%D.年名义利率为12%E.季度有效利率大于3%第66题：多选题(本题2分)下列选项中属于债务融资的优点有（）。A.融资速度快B.融资成本较低C.融资风险较小D.还本付息压力小E.企业控制权增大第67题：多选题(本题2分)单位工程竣工成本分析，应当包括（）。A.竣工成本分析B.主要资源节超对比分析C.效益成本费用分析D.主要技术节约措施及经济效果分析E.目标成本效益分析第68题：多选题(本题2分)某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出各节点的最早时间和最迟时间。该计划表明（）。A.工作1—2为关键工作B.工作2—4的总时差为0C.工作2—5的自由时差为1D.工作3—4为非关键工作E.工作5—6的总时差为1第69题：多选题(本题2分)根据《合同法》，关于违约责任的说法，正确的有（）。A.违约责任以无效合同为前提B.违约责任可由当事人在法定范围内约定C.违约责任以违反合同义务为要件D.违约责任必须以支付违约金的方式承担E.违约责任是一种民事赔偿责任第70题：多选题(本题2分)下列可以作价出资，作为固定资产投资项目资本金的有（）。A.企业商誉B.土地使用权C.非专利技术D.工业产权E.资源开采权第71题：多选题(本题2分)下列工程项目目标控制方法中，可用来控制工程造价和工程进度的方法有（）。A.香蕉曲线法B.目标管理法C.S曲线法D.责任矩阵法E.因果分析图法第72题：多选题(本题2分)工程项目所支出的费用主要包括（）。A.项目投资B.企业债务C.成本费用D.资产折旧E.税金第73题：多选题(本题2分)非政府投资项目，采用下列各种哪种制度（）。A.审批制B.核准制C.承诺制D.登记备案制E.审查制第74题：多选题(本题2分)近年来，我国工程造价管理呈现出（）的发展趋势。A.国际化B.信息化C.专业化D.简约化E.集成化第75题：多选题(本题2分)应用控制图法控制生产过程质量时，表明点子在控制界限内排列有缺陷的有（）。A.点子连续在中心线一侧出现5个以上B.连续7个以上的点子上升或下降C.连续7个点中至少有5个点在同一侧D.连续3个点落在二倍标准偏差与三倍标准偏差控制界限之间E.点子出现周期性波动第76题：多选题(本题2分)编制ENR造价指数的资料来源于（）。A.10个欧洲城市B.20个美国城市C.5个亚洲城市D.2个加拿大城市E.2个澳洲城市第77题：多选题(本题2分)工程网络计划中，关键工作是指（）的工作A.自由时差最小B.总时差最小C.时间间隔为零D.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小E.开始接节点和完成节点均为关键节点。第78题：多选题(本题2分)根据《建筑法》的相关规定，关于建筑工程相关许可的说法中正确的有（）。A.建设工程施工许可证应当由施工单位申请领取B.《建筑法》规定的建筑许可是指建筑工程施工许可C.《建筑法》规定因故中止施工的建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告D.根据我国《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工E.获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期以三次为限，每次不超过2个月第79题：多选题(本题2分)造价企业违反规定的是（）。A.跨省承揽业务的，在25日内完成备案B.同时接受两个投标人对同一工程项目的造价咨询业务C.同时接受招标人和投标人对同一工程项目的造价咨询业务D.转包承接的工程造价咨询业务E.收取低微的费用参与工程投标第80题：多选题(本题2分)根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形有（）。A.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查B.发包人未按合同约定及时支付预付款、进度款C.发包人按合同约定提供的基准资料错误D.发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点E.异常恶劣气候的条件导致工期延误的

参考答案1、【正确答案】：C【试题解析】：工程项目进度平衡表。用来明确各种设计文件交付日期，主要设备交货日期，施工单位进场日期，水电及道路接通日期等以保证工程建设中各个环节相互衔接，确保工程项目按期投产或交付使用。2、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P57本题考查的是合同法。选项A错误，根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议。选项BD错误，仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。3、【正确答案】：B【试题解析】：必须招标的单项合同估算价标准：（1）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。4、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：价值工程方法。强制确定法是以功能重要程度作为选择价值工程对象的一种分析方法。5、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是ppp项目。每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。6、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P161本题考查的是名义利率和有有效利率。有效利率=（1+10%/12）12-1=10.47%。7、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P119本题考查的是网络图的绘制。网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点（任务中部分工作需要分期完成的网络计划除外），除网络图的起点节点和终点节点外，不允许出现没有外向箭线的节点和没有内向箭线的节点。图中节点①节点②均为起点节点。8、【正确答案】：B【试题解析】：根据《政府采购法》政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。200×10%=20万元9、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：动态评价方法。与静态评价方法相比，动态评价方法的最大特点是考虑了资金的时间价值。10、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P69本题考查的是工程项目管理的类型和任务。应用BIM技术，可根据施工组织设计在3D建筑模型的基础上加施工进度形成4D模型模拟实际施工，从而通过确定合理的施工方案指导实际施工。此外，还可进一步加载费用数据，形成5D模型，从而实现工程造价的模拟计算。11、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P202知识点：价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能。12、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P53当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。第五百六十三条??有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。13、【正确答案】：A【试题解析】：价值工程的核心是对产品进行功能分析。价值工程中的功能是指对象能够满足某种要求的一种属性，具体讲，功能就是效用。14、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P181本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础，投资风险和通货膨胀是确定基准收益率必须考虑的影响因素。15、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P321～322知识点：《标准施工招标文件》中的合同条款。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，建设单位有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。16、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P10（1）一级造价工程师的执业范围：1）建设项目建议书、可行性研究投资估算的编制和审核，项目评价造价分析；2）建设工程设计概算，施工（图）预算的编制与审核3）建设工程招标投标文件工程量和造价的编制与审核4）建设工程合同价款，结算价款，竣工决算价款的编制与管理5）建设工程审计，仲裁，诉讼，保险中的造价鉴定，工程造价纠纷调解6）建设工程计价依据，造价指标的编制与管理17、【正确答案】：B【试题解析】：合同文件解释顺序：1）中标通知书；2）投标函及技标函附录；3）专用合同条款；4）通用合同条款；5）发包人要求；6）的价格清单；7）承包人建议；8）其他合同文件。18、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P337评标委员会按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标单位授权直接确定中标单位。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标单位自行确定。19、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P331知识点：施工投标报价策略。不平衡报价法是指在不影响工程总报价的前提下，通过调整内部各个项目的报价，以达到既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法。20、【正确答案】：D【试题解析】：财务分析是在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，计算项目范围内的财务效益和费用，分析项目的盈利能力和清偿能力，评价项目在财务上的可行性。21、【正确答案】：C【试题解析】：强制确定法。是以功能重要程度作为选择价值工程对象的一种分析方法。具体做法是：先求出分析对象的成本系数、功能系数，然后得出价值系数，以揭示出分析对象的功能与成本之间是否相符。如果不相符，价值低的则被选为价值工程的研究对象。22、【正确答案】：D【试题解析】：教材P261-274城市维护建设税实行差别比例税率。按照纳税人所在地区的不同，设置了三档比例税率:1）纳税人所在地区为市区的，税率为7%;2）纳税人所在地区为县城、镇的，税率为5%;3）纳税人所在地区不在市区、县城或镇的，税率为1%。23、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P277知识点：建筑工程一切险。如工程不能在保险单规定的保险期内完工，经投保人申请并加缴规定的保费后，可签发批单延长保险期限。24、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P65~66知识点：工程项目建设程序。建设单位应认真做好工程竣工验收的准备工作，主要包括：（1）整理技术资料；（2）绘制竣工图；（3）编制竣工决算。25、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P110知识点：等节奏流水施工。T=（3+4-1）×2-4+2=10（d）。26、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P2本题考查的是工程计价特征。工程结算文件一般由承包单位编制，由发包单位审查，也可委托工程造价咨询机构进行审查。27、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P197知识点：不确定性分析与风险分析。（150-130-150×5%）X-400=0X=32万件。28、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P84知识点：工程项目计划体系。工程项目建设总进度计划是指对工程项目从开始建设、设计、施工准备至竣工投产（动用）全过程的统一部署。29、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P205～206价值工程对象选择的方法有多种，不同的方法适宜于不同的价值工程对象。应根据具体情况选用适当的方法，以取得较好的效果。常用的方法有以下几种：因素分析法、ABC分析法、强制确定法、百分比分析法、价值指数法。30、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P265企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。同时，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。31、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P355知识点：工程变更与索赔管理。选项ABD为非承包商原因引起的施工期限延长，所以可以工期索赔。32、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P132A工作的紧后工作D.E.G的总时差分别为2、0、1周，A工作的总时差=min（0+2,1+0,1+1）=1（周）33、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P3知识点：工程造价及其计价特征。工程计价的多样性-工程项目的多次计价有其各不相同的计价依据，每次计价的精确度要求也各不相同，由此决定了计价方法的多样性。例如，投资估算方法有设备系数法、生产能力指数估算法等；概预算方法有单价法和实物法等。不同方法有不同的适用条件，计价时应根据具体情况加以选择。34、【正确答案】：C【试题解析】：价值工程的特点之一是：价值工程是将产品的价值、功能和成本作为一个整体同时考虑。35、【正确答案】：B【试题解析】：《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。36、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：价值工程的基本原理和工作程序。对于大型复杂的产品，应用价值工程的重点是在产品的研究、设计阶段，产品的设计图纸一旦完成并投入生产后，产品的价值就已基本确定，这时再进行价值工程分析就变得更加复杂。37、【正确答案】：D【试题解析】：38、【正确答案】：D【试题解析】：“使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸，增加使用面积”，是提高功能水平；“降低单方造价的效果”，是降低成本。在5种提高价值途径中，选项D符合要求。39、【正确答案】：D【试题解析】：ieff=(1+r/m）m-1=(1+6%/4）4-1=6.136%40、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是资金成本的计算。4.5×（1-25%）/20=16.875%41、【正确答案】：B【试题解析】：K=10%/(1-4%)=10.42%42、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：工程寿命周期成本及其构成。如果一个工程项目的建设会增加社会的运行成本，如由于工程建设引起大规模的移民，可能增加社会的不安定因素，这种影响就应计算为社会成本。43、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P161本题考查的是利息的计算。1000×（1+3%）4=1125.51（万元）。44、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是项目融资的主要方式。TOT方式，项目发起人（同时又是投产项目的所有者）设立SPV即特殊目的公司和特殊目的机构，通常是政府设立或政府参与设立的具有特许权的机构。ABS方式，组建特殊目的的机构SPV，该机构可以是一个信托机构，如信托投资公司、信用担保公司等。45、【正确答案】：D【试题解析】：本次考查企业所得税。企业的下列收入为免税收入：国债利息收入；符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益；在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益；符合条件的非营利组织的收入。46、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是概预算文件的审查。设计概算的审查方法有对比分析法、主要问题复核法、查询核实法、分类整理法和联合会审法。47、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P178本题考查的是投资回收期。48、【正确答案】：C【试题解析】：ABD均属于主动控制。49、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P25知识点：建设工程质量管理条例。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任；分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿。50、【正确答案】：B【试题解析】：项目融资的特点包括：项目导向、有限追索、风险分担、非公司负债型融资、信用结构多样化、融资成本较高、可以利用税务优势。51、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P311本题考查的是概预算文件审查。对总概算投资超过批准投资估算10%以上的，应进行技术经济论证，需重新上报进行审批。即5000×（1+10%）=5500（万元）。52、【正确答案】：B【试题解析】：融资结构设计阶段的工作包括评价项目风险因素、评价项目的融资结构和资金结构。53、【正确答案】：C【试题解析】：财务计划现金流量表反映投资方案计算期各年的技资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析投资方案的财务生存能力54、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P118本题考查的是网络图的绘制。关键线路是AEH、ADM、CGM。55、【正确答案】：B【试题解析】：教材P237-246B正确。56、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P115本题考查的是流水施工的基本组织方式。钢筋绑扎累加数列分别为4，9，15；混凝土浇筑累加数列分别为2，5，7；错位相减后依次是：4、7、10、-7，取最大值是1057、【正确答案】：A【试题解析】：按是否考虑资金时间价值，经济效果评价方法又可分为静态评价方法和动态评价方法。静态评价方法是不考虑资金时间价值，其最大特点是计算简便，适用于方案的初步评价，或对短期投资项目进行评价，以及对于逐年收益大致相等的项目评价。动态评价方法考虑资金时间价值，能较全面地反映投资方案整个计算期的经济效果。因此，在进行方案比较时，一般以动态评价方法为主。58、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P227-230本题考查项目资本金比例59、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P250～251本题考查的是项目融资的特点和程序。融资谈判阶段包括选择银行、发出项目融资建议书、组织贷款银团、起草融资法律文件、融资谈判等。60、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P280知识点：安装工程一切险。试车考核期的保险责任一般不超过3个月，若超过3个月，应另行加费。61、【正确答案】：CDE【试题解析】：成本计划是在成本预测的基础上，承包企业及其项目经理部对计划期内项目的成本水平所作的筹划。成本计划的编制方法有：①目标利润法；②技术进步法；③按实计算法；④定率估算法（历史资料法）。62、【正确答案】：BD【试题解析】：2021教材P34知识点：招标投标法。投标人中标应该满足以下条件之一：1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低。但是，投标价格低于成本的除外。63、【正确答案】：AE【试题解析】：2021教材P30知识点：建设工程安全生产管理条例。达到一定规模的危险性较大的深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。64、【正确答案】：CE【试题解析】：2021教材P47知识点：格式条款。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。65、【正确答案】：CDE【试题解析】：按期（年、半年、季、月、周、日）计算复利的方法称为间断复利（即普通复利），名义利率=12%，月有效利率=12%/12=1%，年有效利率=（1+12%/12）12-1=12.68%；季有效利率=（1+1%）3-1=3.03%。66、【正确答案】：AB【试题解析】：2021教材P232知识点：项目资金筹措的渠道与方式。债务融资的优点是速度快、成本较低，缺点是融资风险较大，有还本付息的压力。67、【正确答案】：ABD【试题解析】：2021教材P351知识点：施工成本管理。单位工程竣工成本分析，应包括：竣工成本分析、主要资源节超对比分析、主要技术节约措施及经济效果分析。68、【正确答案】：ABE【试题解析】：选项A，工作1-2的总时差TF_1-2=6-0-6=0，是关键工作；选项B，工作2-4的总时差TF_2-4=15-6-9=0；选项C，工作2-5的自