劳务费合同样本

劳务费合同样本劳务费合同样本迎大家参阅学习。以下是劳务费合同样本：劳务费合同样本1发包人：承包人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务承包事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况工作内容：工程名称：工程范围：第二条作业人员：第三条合同工期第四条合同价款1、合同价款为：_________元（人民币），大写：_______元。2、合同价款的确定原则_________。第五条合同价款的结算和支付1、发包人应于每月___日对承包人完成的工程量给予核实结算并向承包人出具书面的结算单。第六条工期延误1、非因承包人的原因造成工期延误的，承包人不承担任何责任。第七条材料机具供应1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场。2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。第八条发包人的权利及义务1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。第九条承包人的权利和义务1、在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统筹安排，统一调动。2、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整。第十条违约责任1、发包人违约责任：（1）由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办合同。（2）由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承（3）发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。2、承包人违约责任：（1）因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，成的工程量进行签认。（2）承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人合同。（3）因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。第十一条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向被告住所地人民法院起诉。第十二条合同的生效与终止1、本合同经双方签字盖章后生效。2、本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十三条本合同正本一式___份，具有同等法律效力，双方各执___份，备案留存一份，副本____份。发包人：_____年____月____日承包人：_____年____月____日使用说明：发包人处一定要项目经理签字并盖项目部章（如果项目部无法盖章，只有项目经理签字，你需要寻找这个项目经理就是这个项目部的这方面的证据）。2、结算单使用说明：这个结算单，你大概搞一个和这类似的就可以了，主要是要发包人核对后写上“核对无误，张某某6月7日”。这个是我给你示范的例子。你需要根据你自己情况来填写。3、催要短信或电话录音使用说明：如果不给钱，可以仿照这个给他发一个催款的短信或者微信或通话录音。录音中一定要把所欠的金额说清楚。甲方：(付款方以下简称甲方)乙方：(收款方以下简称乙方)甲乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商就乙方介绍客户给甲方，帮助甲方销售商品支付给乙方劳务费事宜订立本协议书，以共同遵守。一、双方权利和义务1、乙方介绍符合甲方要求的客户，并协调甲方和客户间的贸易关系，力争促成甲方与购货方成2、在甲乙双方签订该协议前，乙方需向甲方提供乙方公司的公司性质、注册地、工商登记等基本资料或者个人身份证件、住址、联系方式等资料，并保证所提供的信息真实有效;3、乙方须保证乙方是在中华人民共和国相关法律条款下允许操作此类中间业务的公司或者个人，否则由此引起的一切后果均由乙方自行负责;4、乙方所介绍客户给甲方，并促成甲方与客户签订购销合同。乙方应及时将与本次销售有关的客户信息反馈给甲方。乙方根据甲方提供与商品交易有关信息与客户磋商业务;5、甲方根据乙方与客户达成的价格确认后正式对外签约，并负责合同执行等相关事宜;6、甲方不得未经乙方同意私自与购货方联系;7、甲方应按协议规定的时间按时全额支付给乙方劳务费。二、劳务费确定双方协商并一致同意，甲方支付乙方的劳务费为人民币(大写金额)元。三、支付时间销售执行完毕后，或在甲方收到购货方款项后的两个工作日内，甲方将应支付乙方的劳务费支付给乙方。四、支付方式乙方提供税务机关认可，且甲方可以接受的全额劳务费发票，甲方在收到该发票后向乙方支付本协议规定的劳务费，汇款到乙方指定的账户。五、保密条款甲乙双方均应尽到足够的保密义务，确保双方之外的第三人不知悉本合同及相关的条款。六、纠纷解决因履行本合同或与本合同相关的事项而产生的争议，合同双方应本着友好之原则协商解决;如协商不成，任何一方有权向本合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。七、不可抗力如果出现不可抗力，双方在本协议中的义务在不可抗力影响范围内，及其持续期间内将终止履行，但须双方协商一致，任何一方均不会因此而承担责任。八、合同生效、终止1.本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效;2.本协议履行完毕，自行失效。如果乙方未能促成甲方与客户之