建设工程施工合同书担保协议书书范本(2024版)

编号：__________建设工程施工合同书担保协议书书范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同书担保协议书书范本(2024版)合同目录第一章：合同总则1.1合同签订依据1.2合同主体认定1.3合同宗旨和适用范围1.4合同文件的组成第二章：工程概况2.1工程建设项目基本情况2.2工程规模和建设内容2.3工程地点和施工范围2.4工程投资估算和资金筹措第三章：承包人责任3.1承包人的一般义务3.2承包人的施工义务3.3承包人的质量保证义务3.4承包人的安全文明施工义务第四章：发包人责任4.1发包人的一般义务4.2发包人的协调和支持义务4.3发包人的资金支付义务4.4发包人的变更和调整义务第五章：合同价格5.1合同价格的确定5.2合同价格的调整5.3合同价格的支付5.4价格争议的解决第六章：工期和进度6.1工期的约定6.2进度计划的编制和执行6.3工期延误的处理6.4提前完工的奖励和处罚第七章：质量与检验7.1工程质量标准7.2质量检验和验收7.3质量问题的处理7.4质量保证期的规定第八章：安全生产与环保8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环境保护要求8.4安全事故的处理第九章：合同的变更和解除9.1合同变更的条件和程序9.2合同解除的条件和程序9.3变更和解除合同的效力9.4变更和解除合同的费用处理第十章：违约责任10.1违约行为和责任10.2违约赔偿的计算和支付10.3违约与侵权竞合的处理10.4因不可抗力导致的违约第十一章：争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁条款11.3诉讼管辖11.4法律适用第十二章：合同的生效、终止和解除12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同解除的条件12.4合同终止和解除后的权利义务处理第十三章：合同附件13.1附件清单13.2附件的效力13.3附件的补充和修改13.4附件的保管和移交第十四章：其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3强制性规定的适用14.4合同的解释和适用合同编号_________第一章：合同总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，以及平等、自愿、公平、诚实信用的原则，由双方协商一致签订的。1.2合同主体认定（此处应列出合同双方的主体信息，包括名称、地址、法定代表人等）1.3合同宗旨和适用范围本合同的宗旨是明确双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。本合同适用于_________（工程名称）的全部施工内容。1.4合同文件的组成本合同文件包括：合同协议书、合同通用条款、合同专用条款、附件及补充协议等。双方在签订合同时，应认真阅读、理解并遵守本合同文件的全部内容。第二章：工程概况2.1工程建设项目基本情况（此处应简要描述工程项目的性质、规模、建设目标等）2.2工程规模和建设内容（此处应详细描述工程的建设规模、主要包括的内容等）2.3工程地点和施工范围（此处应明确工程的地点、施工范围等）2.4工程投资估算和资金筹措（此处应列出工程的投资估算、资金筹措方式等）第三章：承包人责任3.1承包人的一般义务承包人应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务，并承担相应的责任和风险。3.2承包人的施工义务承包人应按照合同约定的施工范围、施工方法、施工标准等要求进行施工，并确保工程质量符合相关法律法规和标准要求。3.3承包人的质量保证义务承包人应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改，确保工程质量达到合同约定的要求。3.4承包人的安全文明施工义务承包人应遵守安全生产法律法规，严格按照安全生产规章制度进行施工，确保施工现场的安全文明。第四章：发包人责任4.1发包人的一般义务发包人应按照合同约定的时间、金额、质量等要求支付合同价款，并承担相应的责任和风险。4.2发包人的协调和支持义务发包人应负责协调施工现场的各种关系，为承包人提供必要的施工条件和支持。4.3发包人的资金支付义务发包人应按照合同约定的付款方式和时间支付合同价款，支付进度应与工程进度相匹配。4.4发包人的变更和调整义务发包人应按照合同约定的程序和方式对工程进行变更和调整，并承担由此产生的费用和责任。第五章：合同价格5.1合同价格的确定合同价格根据工程量清单、工程单价、合同条款等确定。合同价款为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。5.2合同价格的调整合同价格调整应按照合同约定的调价公式和程序进行。5.3合同价格的支付发包人应按照合同约定的付款方式和时间支付合同价款。5.4价格争议的解决双方因合同价格发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六章：工期和进度6.1工期的约定本工程的开工日期为_________年_________月_________日，竣工日期为_________年_________月_________日。6.2进度计划的编制和执行承包人应按照合同约定的时间和要求编制进度计划，并按照进度计划进行施工。6.3工期延误的处理承包人原因导致工期延误的，应按照合同约定的方式承担违约责任。6.4提前完工的奖励和处罚承包人提前完成工程的，应按照合同约定的方式获得奖励；未提前完成工程的，应按照合同约定的方式承担违约责任。第八章：安全生产与环保8.1安全生产责任双方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，各自承担相应的安全生产责任。8.2安全生产措施承包人应制定并落实施工现场的安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。8.3环境保护要求双方应遵守国家和地方的环保法律法规，采取有效措施，防止污染环境。8.4安全事故的处理发生安全事故时，双方应立即启动应急预案，采取有效措施，防止事故扩大，并按照法律法规的规定及时报告。第九章：合同的变更和解除9.1合同变更的条件和程序合同变更应符合法律法规的规定，经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除的条件和程序合同解除应符合法律法规的规定，经双方协商一致，并签订书面解除协议。9.3变更和解除合同的效力合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的合同内容履行各自的义务。9.4变更和解除合同的费用处理合同变更或解除产生的费用，双方应按照法律法规的规定和合同约定承担。第十章：违约责任10.1违约行为和责任双方应严格履行合同义务，违约行为应承担相应的违约责任。10.2违约赔偿的计算和支付违约赔偿应根据违约程度、损失大小等因素确定，并按照合同约定的方式支付。10.3违约与侵权竞合的处理违约与侵权竞合时，对方可以选择追究违约责任或侵权责任。10.4因不可抗力导致的违约因不可抗力导致违约的，双方应按照法律法规的规定和合同约定承担责任。第十一章：争议解决11.1争议的解决方式双方发生争议时，可以选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。11.2仲裁条款双方约定仲裁地点为_________，仲裁机构为_________。11.3诉讼管辖双方约定诉讼地点为_________，法院为_________。11.4法律适用本合同适用法律法规为_________。第十二章：合同的生效、终止和解除12.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的终止条件本合同在工程竣工验收合格后终止。12.3合同解除的条件合同解除条件按照第九章的规定执行。12.4合同终止和解除后的权利义务处理合同终止和解除后，双方应按照法律法规的规定和合同约定处理后续事项。第十三章：合同附件13.1附件清单附件清单应详细列明附件的名称、数量、规格等。13.2附件的效力附件与合同具有同等效力。13.3附件的补充和修改附件的补充和修改应经双方协商一致，并签订书面协议。13.4附件的保管和移交附件的保管和移交按照双方约定执行。第十四章：其他约定14.1保密条款双方约定保密内容包括_________，违反保密条款的，应承担相应责任。14.2知识产权保护双方约定保护的知识产权包括_________，违反知识产权保护条款的，应承担相应责任。14.3强制性规定的适用本合同的签订和履行应遵守强制性规定。14.4合同的解释和适用本合同的解释和适用应遵循公平、公正、合理的原则。甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________签订日期：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更工程的权利和义务甲方在不违反法律法规和合同约定的前提下，有权根据工程实际情况变更工程内容、规模、设计等。甲方应承担因变更导致的额外费用和工期延误的责任。1.2甲方对工程质量的监督权甲方有权对工程的施工质量进行监督，要求乙方按照合同约定的质量标准进行施工。甲方有权对施工过程进行查验，并提出整改意见。1.3甲方对工程进度的监督权甲方有权对工程的施工进度进行监督，要求乙方按照合同约定的工期完成施工任务。甲方有权对施工进度进行查验，并提出整改意见。1.4甲方对工程安全的管理权甲方有权对工程施工过程中的安全生产进行监督管理，要求乙方遵守国家和地方的安全生产法律法规，严格执行安全生产措施。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方对工程质量的自检义务乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行自检，确保工程质量符合相关法律法规和标准要求。乙方应定期向甲方报告工程质量情况。2.2乙方对工程进度的自律义务乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，并严格按照进度计划进行施工。乙方应定期向甲方报告工程进度情况。2.3乙方对工程安全的自主管理义务乙方应建立健全安全生产管理体系，制定并落实施工现场的安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。乙方应定期向甲方报告工程安全情况。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责和义务第三方中介应公正、中立地履行调解、协调等职责，协助甲方和乙方解决合同履行过程中的纠纷和问题。第三方中介不得干预甲乙双方的正常施工和经营活动。3.2第三方中介的费用和支付第三方中介的费用应由甲方和乙方协商确定，并按照合同约定的方式支付。第三方中介的费用包括但不限于调解费、协调费等。3.3第三方中介的决定效力第三方中介作出的决定应视为甲乙双方的共同意志，甲乙双方应按照第三方中介的决定履行合同义务。第三方中介的决定不得违反法律法规和合同约定。3.4第三方中介的退出机制甲乙双方如有约定第三方中介的退出条件，第三方中介在满足退出条件时应主动退出调解、协调等职责。第三方中介的退出应经甲乙双方协商一致，并签订书面退出协议。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.工程单价表3.施工方案和施工图纸4.安全生产措施方案5.环保措施方案6.工程进度计划7.质量保修书8.安全生产责任书9.知识产权保护协议10.保密协议11.附件补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款，视为违约。2.乙方未按约定时间完成施工任务，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。4.乙方施工安全不符合约定标准，视为违约。5.双方未履行合同约定的保密义务，视为违约。6.双方未履行合同约定的知识产权保护义务，视为违约。7.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。3.安全生产法律法规：指《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规。4.环保法律法规：指《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规。5.知识产权法律法规：指《中华人民共和国知识产权法》等相关法律法规。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应积极沟通，协商调整施工计划，必要时签订进度调整协议。2.施工质量问题：及时进行质量检查，发现问题及时整