2024版35KV变电站安装工程

编号：__________2024版35KV变电站安装工程甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版35KV变电站安装工程合同目录第一章：前言1.1合同背景1.2合同目的1.3合同适用范围第二章：定义与解释2.1术语解释2.2缩略语解释第三章：合同主体3.1发包人3.2承包人第四章：工程概况4.1工程简介4.2工程地点4.3工程规模第五章：工程量清单与合同价格5.1工程量清单5.2合同价格5.3价格调整第六章：合同工期6.1工期要求6.2工期延误第七章：质量与验收7.1质量标准7.2验收程序第八章：施工组织与管理8.1施工组织设计8.2施工管理第九章：安全生产与环保9.1安全生产要求9.2环保要求第十章：合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一章：违约责任11.1违约行为11.2违约责任第十二章：争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构第十三章：合同的生效、修改与终止13.1合同生效条件13.2合同修改13.3合同终止第十四章：其他14.1合同的保管14.2合同的转让14.3合同的继承合同编号_________第一章：前言1.1合同背景：根据甲乙双方的协商，就35KV变电站安装工程项目的建设，甲方向乙方采购相关的设备与服务，乙方愿意提供，双方达成一致，签订本合同。1.2合同目的：明确双方在35KV变电站安装工程项目中的权利、义务和责任，确保项目的顺利实施。1.3合同适用范围：本合同适用于甲乙双方在35KV变电站安装工程项目中所涉及的所有活动和事宜。第二章：定义与解释2.1术语解释：（1）甲方：指合同中指明的项目业主或者项目负责人。（2）乙方：指合同中指明的承担35KV变电站安装工程项目的施工方。（3）设备：指本合同中约定由乙方提供用于35KV变电站安装工程项目所需的全部设备。2.2缩略语解释：（1）KV：千伏，电力行业中用以表示电压的单位。（2）PM：项目经理，指乙方指派的负责本项目管理的最高级别人员。第三章：合同主体3.1发包人：指甲方。3.2承包人：指乙方。第四章：工程概况4.1工程简介：35KV变电站安装工程项目，包括但不限于变电站土建工程、设备安装、调试、验收等活动。4.2工程地点：甲方指定的工程实施地点。4.3工程规模：根据实际情况确定的35KV变电站安装工程的规模。第五章：工程量清单与合同价格5.1工程量清单：详见附件一，包含了乙方应完成的工程量及其相关要求。5.2合同价格：双方协商确定的合同总金额，详见附件二。5.3价格调整：如遇市场行情变化等不可抗力因素，双方可协商进行价格调整。第六章：合同工期6.1工期要求：乙方应按照双方约定的时间表完成工程，详见附件三。6.2工期延误：如乙方原因导致工期延误，应按照约定的条款向甲方支付违约金。第七章：质量与验收7.1质量标准：乙方提供的设备及完成工程应符合国家及行业相关标准和规范。7.2验收程序：工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照验收程序提供相关资料和协助甲方进行验收。第八章：施工组织与管理8.1施工组织设计：乙方应根据工程特点和甲方要求，编制施工组织设计，并提交甲方审批。8.2施工管理：乙方应建立健全施工管理体系，确保工程施工安全、质量、进度等方面的可控。第九章：安全生产与环保9.1安全生产要求：乙方应严格按照国家及行业安全生产规定，进行施工现场管理，确保工程施工安全。9.2环保要求：乙方应遵守国家及地方环保法规，做好施工现场的环境保护工作。第十章：合同的变更与解除10.1合同变更：如双方同意对合同内容进行变更，应签订补充协议，并经双方盖章生效。10.2合同解除：在合同执行过程中，如遇不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第十一章：违约责任11.1违约行为：乙方如违反合同约定，甲方有权按照约定要求乙方承担违约责任。11.2违约责任：乙方应按照合同约定承担违约金、赔偿金等违约责任。第十二章：争议解决12.1争议解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构：如双方选择诉讼解决争议，合同签订地人民法院为管辖法院。第十三章：合同的生效、修改与终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改：合同生效后，如双方同意对合同内容进行修改，应签订补充协议，并经双方盖章生效。13.3合同终止：合同执行完毕，双方履行完毕合同约定的权利义务，本合同自动终止。第十四章：其他14.1合同的保管：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.2合同的转让：未经对方同意，合同双方不得将合同权利义务转让给第三方。14.3合同的继承：本合同在有效期内，如甲乙双方发生合并、分立等变更事宜，本合同对变更后的主体继续有效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定供应商：甲方有权要求乙方使用甲方指定的供应商提供材料和服务。如乙方使用非指定供应商，需提前征得甲方书面同意。1.2变更权：甲方在任何时候均有权根据工程实际情况，要求乙方进行工程变更。变更内容、工期、费用等双方协商确定。1.3质量监督：甲方有权对乙方的施工质量进行监督。如发现质量问题，甲方有权要求乙方及时整改，并承担由此产生的费用。1.4工程进度报告：乙方需定期向甲方报告工程进度，如工程进度严重滞后于计划，甲方有权要求乙方采取措施加快进度。1.5保险责任：乙方在施工过程中应购买并维持相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、雇主责任险等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1技术支持：乙方应提供技术支持，确保工程顺利进行。如工程中出现技术问题，乙方应在24小时内提供解决方案。2.2人员配备：乙方应按照工程需要，配备足够数量的熟练工人和专业技术人员。2.3材料供应：乙方负责采购工程所需材料，并保证材料质量。如甲方对材料有特殊要求，乙方应满足甲方要求。2.4工程验收：乙方应按照约定标准进行自检，确保工程质量。工程完成后，乙方应配合甲方进行验收。2.5工程保修：工程竣工验收合格后，乙方应按照约定提供保修服务。保修期从工程验收之日起计算。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方关系，协助解决合同履行过程中的问题。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方承担。如因乙方原因导致第三方中介费用增加，乙方应承担相应费用。3.3第三方中介的独立性：第三方中介应保持独立性，不代表任何一方利益，公正、客观地处理合同履行过程中的问题。3.4第三方中介的变更：如甲方或乙方对第三方中介不满意，有权要求更换中介。更换中介前，双方应协商确定。3.5第三方中介的终止：第三方中介的服务在合同履行完毕后终止。如合同提前终止，第三方中介的服务相应终止。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.合同价格明细表3.工程进度计划4.技术规范与要求5.材料供应清单6.人员配备表7.保修条款8.保险保单复印件9.验收报告10.工程变更记录11.违约金计算公式12.争议解决方式说明13.第三方中介服务协议14.工程保修证书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间完成工程，属于违约行为。2.乙方提供的设备或材料不符合约定的质量标准，属于违约行为。3.乙方未按照合同约定的条款提供服务或履行义务，属于违约行为。4.甲方未按照约定的时间支付合同价款，属于违约行为。5.甲方未履行合同约定的配合义务，导致工程进度延误，属于违约行为。6.第三方中介未按照合同约定独立、公正、客观地处理合同履行过程中的问题，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间为实现一定目的，明确彼此权利义务的协议。2.违约行为：合同当事人违反合同约定的行为。3.违约金：违约方因违约行为而应支付给对方的一种经济补偿。4.保修：乙方在一定期限内对工程的质量问题进行修复和保养。5.第三方中介：独立于甲乙双方的机构，负责协调双方关系并提供专业服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，如增加施工人员、调整施工计划等。2.质量问题：乙方应及时整改，并承担由此产生的费用。如双方对质量问题有争议，可请第三方机构进行鉴定。3.价款支付纠纷：双方应按照合同约定的付款条款执行。如一方未按约定支付，对方有权暂停施工或解除合同。4.合同变更：双方应签订补充协议，明确变更内容、工期、费用等。5.争议解