2024建设工程施工合同书索赔正规范本

编号：__________2024建设工程施工合同书索赔正规范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程施工合同书索赔正规范本合同目录第一章：总则1.1合同背景与目的1.2合同适用范围1.3合同文件的组成1.4合同解释顺序1.5法律法规的适用1.6合同的语言版本第二章：合同双方2.1发包人信息2.2承包人信息2.3双方的代表与联系方式第三章：施工工程内容及范围3.1施工项目的概述3.2施工工程的详细内容3.3施工工程的范围3.4施工工程的变更第四章：合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式与时间表4.3价格调整的条件4.4预付款与进度付款4.5质保金与结算第五章：施工进度与时间安排5.1施工进度计划5.2关键节点与期限5.3施工延误的处理5.4提前完成工程的奖励第六章：施工质量与标准6.1施工质量要求6.2施工标准与规范6.3质量检验与验收6.4质量问题的处理第七章：施工材料与设备7.1材料与设备的要求7.2材料与设备的供应7.3材料与设备的使用与维护7.4材料与设备的更换与维修第八章：施工安全与环境管理8.1安全管理要求8.2安全事故的处理8.3环境保护与污染防治8.4安全生产的培训与教育第九章：合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同变更的程序9.3合同解除的条件9.4合同解除的程序第十章：合同争议的解决10.1争议解决的方式10.2协商解决争议10.3调解解决争议10.4仲裁解决争议10.5诉讼解决争议第十一章：违约责任与赔偿11.1违约行为的界定11.2违约责任的形式11.3赔偿责任的计算与支付11.4不可抗力事件的处理第十二章：索赔程序与要求12.1索赔的条件与范围12.2索赔的通知与提交12.3索赔文件的组成12.4索赔的处理与答复第十三章：合同的终止与解除13.1合同终止的条件13.2合同解除的程序13.3合同终止后的义务13.4合同终止后的结算第十四章：其他条款14.1保密条款14.2知识产权的保护14.3合同的转让14.4合同的附件与附录合同编号：2024建设工程施工合同书索赔正规范本第一章：总则1.1合同背景与目的1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的2024年建设工程施工项目，包括但不限于土建、安装、装修等工程。1.3合同文件的组成1.4合同解释顺序本合同文件的解释顺序如下：合同协议书、中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款、技术文件、图纸、工程量清单等。1.5法律法规的适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。1.6合同的语言版本本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，两种语言版本具有同等法律效力（中文和英文）。第二章：合同双方2.1发包人信息甲方：_________营业执照号：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.2承包人信息乙方：_________营业执照号：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________第三章：施工工程内容及范围3.1施工项目的概述本合同项下的项目是_________。3.2施工工程的详细内容详细内容包括但不限于：_________。3.3施工工程的范围施工范围包括但不限于：_________。3.4施工工程的变更合同履行过程中，如需变更施工内容或范围，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。第四章：合同价格与支付4.1合同总价本合同总价是_________元（大写：_________元整）。4.2支付方式与时间表甲方应按照专用条款约定的时间和比例向乙方支付工程进度款。4.3价格调整的条件合同履行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。4.4预付款与进度付款甲方应在合同签订后_________日内支付预付款，进度付款按专用条款约定的比例和时间进行。4.5质保金与结算第五章：施工进度与时间安排5.1施工进度计划乙方应按照专用条款约定的时间节点完成施工。5.2关键节点与期限关键节点和期限包括但不限于：_________。5.3施工延误的处理乙方如原因造成施工延误，应承担相应的违约责任。5.4提前完成工程的奖励乙方提前完成工程，甲方按专用条款约定给予奖励。第六章：施工质量与标准6.1施工质量要求乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。6.2施工标准与规范乙方应遵循的国家标准、行业标准和地方标准等，具体见专用条款。6.3质量检验与验收乙方应在工程完成后，向甲方提供完整的验收资料，甲方按约定进行验收。6.4质量问题的处理乙方对施工过程中出现的质量问题负责修复，并承担相应责任。第七章：施工材料与设备7.1材料与设备的要求乙方应按照合同约定的要求采购、使用材料和设备。7.2材料与设备的供应乙方负责采购并供应施工所需的材料和设备。7.3材料与设备的使用与维护乙方应正确使用和维护施工材料和设备，确保施工顺利进行。7.4材料与设备的更换与维修如施工过程中出现材料和设备损坏或故障，乙方应及时更换或维修，确保工程进度不受影响。第八章：施工安全与环境管理8.1安全管理要求乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，加强施工现场的安全管理。8.2安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求和国家相关法律法规处理。8.3环境保护与污染防治乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染和损害。8.4安全生产的培训与教育乙方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训，提高施工人员的安全意识。第九章：合同的变更与解除9.1合同变更的条件合同履行过程中，如需变更合同内容，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同变更的程序合同变更应通过甲乙双方协商确定，并签订书面变更协议。9.3合同解除的条件合同解除的条件见专用条款。9.4合同解除的程序合同解除应通过甲乙双方协商确定，并签订书面解除协议。第十章：合同争议的解决10.1争议解决的方式本合同争议的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。10.2协商解决争议甲乙双方应通过协商解决合同争议。10.3调解解决争议如协商不成，双方可以申请第三方调解。10.4仲裁解决争议如调解不成，任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁。10.5诉讼解决争议如仲裁不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一章：违约责任与赔偿11.1违约行为的界定违约行为包括但不限于未履行合同义务、延迟履行合同义务、不适当履行合同义务等。11.2违约责任的形式乙方违约时，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3赔偿责任的计算与支付赔偿责任的计算与支付方式见专用条款。11.4不可抗力事件的处理不可抗力事件导致乙方无法履行合同义务时，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。第十二章：索赔程序与要求12.1索赔的条件与范围乙方认为自己的合法权益受到损害时，可向甲方提出索赔。12.2索赔的通知与提交乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后_________日内向甲方提交索赔通知。12.3索赔文件的组成索赔文件应包括索赔通知书、索赔证据和索赔计算书等。12.4索赔的处理与答复甲方收到索赔文件后，应在专用条款约定的时间内给予答复。第十三章：合同的终止与解除13.1合同终止的条件合同终止的条件见专用条款。13.2合同解除的程序合同解除的程序见专用条款。13.3合同终止后的义务合同终止后，乙方应按照甲方要求完成剩余工作，并办理相关手续。13.4合同终止后的结算合同终止后，甲乙双方应按照专用条款约定的方式进行结算。第十四章：其他条款14.1保密条款甲乙双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密。14.2知识产权的保护乙方应保护合同涉及的所有知识产权，不得侵犯第三方的知识产权。14.3合同的转让未经甲方同意，乙方不得将合同权利和义务转让给第三方。14.4合同的附件与附录本合同附件和附录是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。合同编号：2024建设工程施工合同书索赔正规范本甲方（签字）：_________日期：____年__月__日乙方（签字）：_________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保乙方按照合同约定的质量、安全、进度等要求进行施工。甲方有权要求乙方提供施工进度报告、质量检验报告等相关文件，乙方应予以配合。1.2甲方调整权在合同履行过程中，如因设计变更、政策调整等原因导致工程量增减或工程进度变化，甲方有权根据实际情况调整合同价款和工程进度计划，乙方应予以遵守。1.3甲方验收权工程完成后，甲方有权组织验收，对工程质量、进度、安全等方面进行评估。如乙方不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改或赔偿。1.4甲方终止权甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约、违法等情况，有权立即终止合同，并要求乙方支付违约金或赔偿损失。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方质量保证乙方应对施工过程中的质量问题负责，如工程质量不符合合同约定，乙方应承担整改、维修、赔偿等责任。2.2乙方进度保证乙方应按照合同约定的进度计划完成施工，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担违约责任。2.3乙方安全责任乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。2.4乙方保密义务乙方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，乙方应承担违约责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲方和乙方的关系，确保合同顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同争议，并提供必要的协助。3.2第三方中介的权益第三方中介在合同履行过程中，有权要求甲方和乙方提供必要的文件和资料，以便其履行协调职责。3.3第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行协调职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的违约责任。3.4第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。如第三方中介违反保密义务，第三方中介应承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按照约定提供施工条件或材料未按时支付工程进度款或结算款未履行合同约定的监督、调整、验收等义务提前终止合同或要求解除合同，且无正当理由2.乙方违约行为及认定：未按照约定质量标准完成施工未按照约定进度完成工程施工现场安全管理不善，导致安全事故未按照约定提供施工进度报告、质量检验报告等文件3.第三方中介违约行为及认定：未能履行协调职责，导致合同履行出现问题泄露合同内容及商业秘密未中立公正地处理合同争议三、法律名词及解释：1.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。3.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任，包括赔偿损失、支付违约金等。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.合同解除：指合同双方依法终止合同关系的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：solution:双方协商调整施工计划，必要时甲方同意延长工期。2.质量问题：solution:乙方立即整