2024工程总承包管理简单合同书范本

编号：__________2024工程总承包管理简单合同书范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024工程总承包管理简单合同书范本合同目录第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同文件的组成1.4法律的适用1.5争议解决方式第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同主体3.1发包人3.2承包人3.3监理工第四章：合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式4.4预付款4.5进度付款4.6最终付款第五章：工程进度5.1施工期限5.2进度计划5.3延期及提前完成第六章：工程质量6.1质量标准6.2质量保证措施6.3质量检验第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备验收第八章：安全生产与环保8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3环保要求第九章：变更与解除合同9.1合同变更9.2合同解除第十章：违约责任10.1发包人的违约责任10.2承包人的违约责任10.3违约赔偿第十一章：不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力事件的处理11.3不可抗力导致的合同变更或解除第十二章：合同争议解决12.1协商解决12.2调解解决12.3仲裁12.4诉讼第十三章：其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3通知与送达13.4合同的生效、变更和终止第十四章：附则14.1合同的附件14.2合同的修改和补充14.3合同的解除和终止14.4合同的解释权14.5合同的有效期合同编号：2024001第一章：总则1.1合同背景与目的：为规范2024工程项目总承包管理，明确双方权利义务，确保工程质量、安全、进度等目标的实现，发包人与承包人经协商一致，签订本合同。1.2定义与解释：本合同中所涉及的术语和名词，除特殊说明外，均按照我国相关法律法规和行业标准进行定义和解释。1.3合同文件的组成：本合同由合同、附件以及双方协商一致的其他文件组成。1.4法律的适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.5争议解决方式：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章：工程概况2.1工程名称：2024工程项目2.2工程地点：__________2.3工程规模：__________2.4工程内容：__________第三章：合同主体3.1发包人：__________3.2承包人：__________3.3监理工：__________第四章：合同价格4.1合同总价：人民币__________元整（大写：__________元整）。4.2价格调整：双方约定，合同履行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等因素，导致合同总价发生变化的，应按照约定的方式进行价格调整。4.3支付方式：本合同价款支付方式分为预付款、进度付款和最终付款。4.4预付款：合同签订后____个工作日内，发包人向承包人支付合同总价____%的预付款。4.5进度付款：按照双方约定的进度计划，发包人应按照实际完成工程量的多少支付相应的进度款。4.6最终付款：工程验收合格后，发包人向承包人支付合同总价扣除已支付进度款、预付款后的剩余款项。第五章：工程进度5.1施工期限：本工程自合同签订之日起至____年__月__日竣工交付。5.2进度计划：双方共同制定详细的工程进度计划，并按照计划执行。5.3延期及提前完成：如因承包人原因导致工程延期，应按约定承担相应的违约责任；如因发包人原因导致工程提前完成，双方协商确定合同价款的支付事宜。第六章：工程质量6.1质量标准：本工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量要求。6.2质量保证措施：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。6.3质量检验：双方共同参与工程质量的检验，检验不合格的工程，承包人应按照要求进行整改，直至符合质量要求。第八章：安全生产与环保8.1安全生产责任：承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工现场的安全生产。8.2安全防护措施：承包人应采取必要的安全防护措施，防止事故的发生，确保施工人员的人身安全。8.3环保要求：承包人应遵守国家环保法律、法规，确保施工过程中的环境保护。第九章：变更与解除合同9.1合同变更：合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议，作为本合同的附件。9.2合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除合同的情形，双方协商一致后可以解除合同。第十章：违约责任10.1发包人的违约责任：发包人未按约定支付价款、预付款、进度付款的，应支付违约金，并承担相应的赔偿责任。10.2承包人的违约责任：承包人未按约定完成工程、未达到质量标准的，应支付违约金，并承担相应的赔偿责任。10.3违约赔偿：违约方应按照合同约定或者实际损失金额支付违约赔偿。第十一章：不可抗力11.1不可抗力的定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。11.2不可抗力事件的处理：双方应立即协商不可抗力事件的影响及处理方式。11.3不可抗力导致的合同变更或解除：如不可抗力事件导致合同无法履行，双方协商一致可以变更或解除合同。第十二章：合同争议解决12.1协商解决：合同争议应通过友好协商解决。12.2调解解决：协商不成时，双方同意向合同签订地的人民调解委员会申请调解。12.3仲裁：如调解不成，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。12.4诉讼：仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。第十三章：其他条款13.1保密条款：双方应对合同内容和相关商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.2知识产权保护：双方应尊重并保护对方在合同过程中产生的知识产权。13.3通知与送达：双方之间的通知和文件送达，应以书面形式进行，送达对方指定的联系地址。13.4合同的生效、变更和终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致可以变更或终止。第十四章：附则14.1合同的附件：本合同附件包括工程设计文件、工程量清单、材料设备供应清单等。14.2合同的修改和补充：本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。14.3合同的解除和终止：合同解除或终止后，双方应按照约定办理相关手续。14.4合同的解释权：本合同的解释权归双方共同所有。14.5合同的有效期：本合同自签字盖章之日起至工程竣工交付之日止。合同编号：2024001甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________丙方（监理工）：__________签订日期：____年__月__日甲方代表：__________乙方代表：__________丙方代表：__________（签字）（盖章）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料质量符合国家标准和合同要求。若乙方未按照甲方要求采购材料，导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。2.甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。甲方有权要求乙方提供施工进度报告和质量检验报告。若乙方未按照合同要求施工，甲方有权要求乙方整改或解除合同。3.甲方变更权：甲方有权根据工程实际情况变更工程内容、规模或设计。若甲方提出变更要求，乙方应按照甲方的新要求进行施工，并承担因变更导致的额外费用。4.甲方提前交付权：甲方有权要求乙方提前交付工程。若乙方同意提前交付，双方应商定提前交付的时间和条件。若乙方未按照约定提前交付，甲方有权要求乙方支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方施工质量保证：乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行工程验收，并承担因质量问题导致的修复费用。2.乙方进度保证：乙方应按照合同约定的工期完成工程。若乙方因自身原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金。若乙方提前完成工程，提前完成部分不予支付额外费用。3.乙方材料和设备供应：乙方负责采购工程所需的材料和设备。乙方应保证材料和设备的质量、数量和交货时间符合合同要求。若乙方未按照合同要求供应材料和设备，导致工程进度延误或质量问题，乙方应承担相应责任。4.乙方安全生产责任：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工现场的安全生产。若乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任，并承担因此给甲方造成的损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责：第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，协助双方履行合同义务，确保工程顺利进行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。2.第三方中介的费用：第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中约定第三方中介的费用标准和支付方式。3.第三方中介的解除权：若甲方和乙方协商一致，有权解除第三方中介的合同。解除第三方中介合同的，双方应按照约定办理相关手续，并支付相应的违约金。4.第三方中介的保密义务：第三方中介应对合同内容和相关商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意不得向第三方披露。若第三方中介违反保密义务，导致甲方和乙方遭受损失的，第三方中介应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.工程量清单3.材料设备供应清单4.施工进度计划5.质量检验标准6.安全生产措施7.环保措施方案8.合同变更协议9.违约金计算公式10.安全事故处理预案11.保密协议12.知识产权保护声明13.争议解决方式说明14.合同履行证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，或工程质量不符合标准，视为违约。2.甲方未按约定时间支付价款、预付款、进度付款，视为违约。3.乙方未按约定采购材料或设备，或材料设备不符合标准，视为违约。4.甲方未按约定提供施工条件或干涉乙方施工，视为违约。5.不可抗力事件导致合同无法履行，双方协商一致可变更或解除合同。6.双方协商一致提前交付或延长工期，不视为违约。7.乙方泄露甲方商业秘密，或甲方泄露乙方知识产权，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约金：违约方应支付给对方的一种经济赔偿。3.保密协议：双方对合同内容和相关商业秘密予以保密的协议。4.知识产权：指文学、艺术和科学作品、发明、实用新型、外观设计、商标等权利。5.合同变更：合同履行过程中，双方对合同内容进行修改或补充。6.争议解决方式：包括协商、调解、仲裁和诉讼等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定措施加快进度，必要时甲方可