广东省建设工程施工合同

广东省建设工程施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行广东省建设工程施工的事宜，经充分协商，达成一致意见，订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总价：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。第二条合同工期本工程的合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。第三条质量标准3.1本工程的质量标准应符合国家及行业现行质量标准及规范要求。3.2工程验收合格后，乙方应按照约定提供相关质保服务。第四条乙方义务4.1乙方应按照合同约定的内容、标准和工期完成施工任务。4.2乙方应保证工程质量，不得使用不合格的建筑材料、构配件和设备。4.3乙方应遵守国家及行业的安全生产规定，做好施工现场的安全防护工作。4.4乙方应承担因施工原因造成的一切损失和费用。第五条甲方义务5.1甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程进度款和竣工结算款。5.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施。5.3甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续和证件。5.4甲方应负责协调解决施工现场的周边关系，保证施工顺利进行。第六条合同价款及支付6.1本工程的合同价款为固定价格，即人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。6.2甲方按照工程进度支付进度款，支付比例为：__________________%。6.3工程验收合格后，甲乙双方按照合同约定的金额和时间进行竣工结算。6.4甲方支付的款项，乙方应开具相应的发票。第七条工程变更7.1甲乙双方应按照合同约定的内容和标准完成工程。如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，甲乙双方应协商确定变更价款。7.2工程变更应签订书面变更协议，作为本合同的附件。第八条违约责任8.1乙方未按照合同约定的内容和标准完成工程的，甲方有权要求乙方限期整改，并按照逾期天数扣除应付工程款的一部分作为违约金。8.2甲方未按照合同约定的时间和金额支付工程进度款和竣工结算款的，乙方有权拒绝继续施工，并按照逾期天数要求甲方支付逾期付款违约金。8.3甲乙双方违反合同约定的其他条款的，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.施工方案4.工程量清单5.材料及设备明细表6.质量标准和验收规范7.安全防护措施方案8.环境保护措施方案9.工程变更协议10.付款凭证11.验收报告12.质保服务协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的内容和标准完成工程的，属于违约行为。2.甲方未按照合同约定的时间和金额支付工程进度款和竣工结算款的，属于违约行为。3.甲乙双方违反合同约定的其他条款的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.发包方：指委托他人完成工程建设的一方。2.承包方：指接受他人委托完成工程建设的一方。3.合同法：指《中华人民共和国合同法》。4.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.竣工结算款：指工程验收合格后，发包方应支付给承包方的合同价款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商确定延误原因，根据实际情况调整工期和工程进度款支付。2.工程质量问题：解决办法：立即停工整改，乙方承担整改费用，重新验收合格后继续施工。3.付款纠纷：解决办法：双方按照合同约定的付款方式和时间履行付款义务，如有争议协商解决。4.设计变更：解决办法：签订书面变更协议，明确变更内容和价款，调整合同价款。5.合同争议：解决办法：友好协商解决，协商不成的可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于广