施工合同工期违约金赔偿标准_第1页
施工合同工期违约金赔偿标准_第2页
施工合同工期违约金赔偿标准_第3页
施工合同工期违约金赔偿标准_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

施工合同工期违约金赔偿标准合同编号：__________一、工程概况1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4项目工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。二、工期及违约金赔偿标准（1）每延期一天，乙方应向甲方支付合同总价款的千分之一作为违约金；（2）如延期超过合同总工期的一半，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款的百分之二十作为违约金。（1）每延期一天，甲方应向乙方支付工程进度款总额的千分之一作为违约金；（2）如延期超过合同总工期的一半，乙方有权解除合同，并要求甲方支付工程进度款总额的百分之二十作为违约金。三、违约责任3.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应当按照本合同约定的违约金赔偿标准向守约方支付违约金。3.2违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应当承担相应的赔偿责任。四、争议解决4.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、其他约定5.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。5.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.施工合同文本2.工程项目设计文件3.工程项目施工图纸4.工程量清单5.施工组织设计6.施工计划7.工程验收标准8.相关法律法规文件二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按照合同约定的工期完成施工。2.工程质量不符合约定：乙方施工的质量未达到合同约定的标准。3.支付违约：甲方未按照合同约定的时间、数额支付工程进度款。4.不履行合同义务：双方未按照合同约定履行各自的权利和义务。三、法律名词及解释：1.甲方：指项目的业主。2.乙方：指项目的施工方。3.工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。4.违约金：因违约行为而按照合同约定向对方支付的赔偿金。5.工程进度款：甲方按照工程进度支付给乙方的款项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方应合理安排施工计划，确保按期完成工程。甲方应按时支付工程进度款，确保乙方正常施工。2.工程质量不符合约定：乙方应按照施工图纸和施工标准进行施工。甲方应加强对工程质量的监督，发现问题及时提出。3.支付违约：甲方应按照合同约定的时间、数额支付工程进度款。乙方应提供正规的发票和收据，确保甲方支付的款项合法。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的中标单位与业主之间的施工合同签订。2.适用于工程项目的施工进度、质量控制、工期管理等环节

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论