2024建设工程施工合同11

编号：__________2024建设工程施工合同11甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程施工合同11合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方（建设单位）1.2乙方（施工单位）1.3丙方（监理单位）1.4术语定义第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6违约金第四章：合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误4.4工期提前第五章：施工质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收5.4质量争议的处理第六章：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备的验收6.4材料与设备的使用第七章：施工安全与环保7.1安全生产责任制7.2安全防护措施7.3安全事故处理7.4环保要求第八章：变更与解除合同8.1合同变更8.2合同解除8.3变更和解除合同的条件第九章：争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章：违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约10.3丙方违约第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二章：其他约定12.1知识产权12.2保密条款12.3不可抗力12.4附件第十三章：合同的履行和监督13.1甲方履行合同的责任和义务13.2乙方履行合同的责任和义务13.3丙方履行合同的责任和义务13.4合同履行过程中的监督第十四章：附则14.1合同的份数14.2合同的修改和补充14.3合同的解除和终止14.4争议的解决14.5法律适用14.6合同的生效合同编号：2024建设工程施工合同第一章：合同主体及定义1.4术语定义：（1）工程：指本合同约定的施工项目，包括但不限于建筑、安装、装修等工程。（2）合同总价：指本合同约定的工程总价，包括工程设计、施工、设备购置、材料供应等费用。（3）进度付款：指按照工程进度分阶段支付的款项。（4）竣工结算：指工程竣工后，根据实际完成工程量进行的最终结算。第二章：工程概况2.1工程名称：____________（工程名称）。2.2工程地点：____________（工程地点）。2.3工程规模：____________（工程规模）。2.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、设备购置等。第三章：合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。3.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3预付款：甲方应在合同签订后____________日内支付乙方合同总价的一定比例作为预付款。3.4进度付款：按照工程进度，甲方应按乙方实际完成工程量支付进度付款。3.5竣工结算：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后____________日内进行审核并支付剩余款项。3.6违约金：一方违约，应向守约方支付违约金，违约金金额为合同总价的一定比例。第四章：合同工期4.1开工日期：本合同约定的工程开工日期为____________年____________月____________日。4.2竣工日期：本合同约定的工程竣工日期为____________年____________月____________日。4.3工期延误：如乙方原因导致工程延期，应向甲方支付违约金。4.4工期提前：如乙方提前完成工程，甲方应按合同约定支付提前完成奖励。第五章：施工质量5.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2质量控制：乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.3质量验收：工程竣工后，甲方、乙方、丙方共同进行验收，如不符合质量标准，乙方应负责整改。5.4质量争议的处理：如发生质量争议，双方可协商解决，必要时可委托第三方进行鉴定。第六章：材料与设备6.1材料供应：乙方负责提供本合同约定的材料，并保证材料质量。6.2设备供应：乙方负责提供本合同约定的设备，并保证设备质量。6.3材料与设备的验收：甲方、乙方、丙方共同对材料和设备进行验收。6.4材料与设备的使用：乙方应严格按照设计文件和规范使用材料和设备。第八章：变更与解除合同8.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应书面协商一致。8.2合同解除：合同履行过程中，如一方违约，对方有权解除合同。8.3变更和解除合同的条件：变更或解除合同应符合法律法规、双方协商一致，并书面确认。第九章：争议解决9.1争议的解决方式：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可以选择仲裁或诉讼。9.2仲裁：双方同意提交____________仲裁委员会进行仲裁。9.3诉讼：如选择诉讼，应向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章：违约责任10.1甲方违约：甲方未按约定支付款项、提供场地等，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金。10.2乙方违约：乙方未按约定完成工程、质量不符合要求等，甲方有权要求乙方整改或解除合同。10.3丙方违约：丙方未按约定履行监理职责，甲方有权要求丙方承担相应责任。第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序：合同变更应书面签署，经双方确认后生效。11.3合同终止条件：合同履行完毕、双方协商一致或依法解除合同。第十二章：其他约定12.1知识产权：工程设计、施工技术等成果归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得使用或泄露。12.2保密条款：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。12.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解决。12.4附件：本合同附件包括合同图纸、技术文件、工程量清单等。第十三章：合同的履行和监督13.1甲方履行合同的责任和义务：提供合同约定的工程场地、支付款项、协助乙方施工等。13.2乙方履行合同的责任和义务：按约定完成工程、保证工程质量、安全文明施工等。13.3丙方履行合同的责任和义务：公正客观履行监理职责、监督工程质量、安全等。13.4合同履行过程中的监督：甲方、乙方、丙方共同对工程进度、质量、安全等进行监督。第十四章：附则14.1合同的份数：本合同一式四份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。14.2合同的修改和补充：合同履行过程中，如需修改或补充，应书面签署。14.3合同的解除和终止：合同解除或终止，不影响双方的权利和义务。14.4争议的解决：本合同争议应优先通过友好协商解决，协商不成时，按照合同约定的仲裁或诉讼方式解决。14.5法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。14.6合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：____________代表人（签字）：____________乙方（盖章）：____________代表人（签字）：____________丙方（盖章）：____________代表人（签字）：____________签订日期：____________年____________月____________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料的供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、安全等符合合同要求。1.3甲方变更权：甲方有权在合同履行过程中对工程的设计、施工内容等进行变更，乙方应根据甲方的变更要求进行调整。1.4甲方解除权：如乙方严重违约或发生不可抗力情况，甲方有权解除合同。1.5甲方索赔权：如乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权向乙方提出索赔。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方施工方案：乙方应根据工程特点和合同要求，制定合理的施工方案，并提交甲方审批。2.2乙方人员管理：乙方应保证施工人员的素质和技术水平，并对施工人员进行安全教育和培训。2.3乙方工程进度：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金。2.4乙方质量保证：乙方应对施工质量负责，确保工程质量符合合同约定和国家标准。2.5乙方保密义务：乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，不得泄露给第三方。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应客观公正地履行监理职责，确保工程质量、安全等符合合同要求。3.2第三方中介监督权：第三方中介有权对乙方的施工过程进行监督，并要求乙方按照合同约定进行施工。3.3第三方中介调解权：如甲方、乙方在合同履行过程中发生争议，第三方中介有权进行调解。3.4第三方中介违约责任：如第三方中介未履行合同约定的职责，甲方、乙方有权要求第三方中介承担违约责任。3.5第三方中介保密义务：第三方中介应对甲方、乙方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，不得泄露给第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工技术文件3.工程量清单4.材料和设备的技术规格书5.安全生产措施方案6.环境保护措施方案7.工程进度计划8.质量验收标准9.施工合同的补充协议10.甲方支付款项的证明文件11.乙方施工资质证明文件12.丙方监理资质证明文件13.合同变更记录14.合同解除记录15.争议解决的调解书或仲裁裁决书二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款。提供的设计图纸、技术文件不准确或不符合国家规范。未按约定提供施工场地、施工条件或施工所需的材料、设备。未经乙方同意，擅自变更工程内容或解除合同。2.乙方违约：未按约定时间完成工程或工程质量不符合合同要求。使用不符合设计文件和规范要求的材料和设备。未经甲方同意，擅自变更工程内容或解除合同。未按约定履行保密义务，泄露甲方商业秘密。3.丙方违约：未按约定履行监理职责，导致工程质量、安全问题。未客观公正地进行质量验收，故意放宽标准或提出无理要求。未及时调解甲方和乙方的争议，导致合同履行受阻。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。3.仲裁：指合同双方约定的争议解决方式，通过独立的仲裁机构进行争议的解决。4.诉讼：指合同双方约定的争议解决方式，通过法院进行争议的解决。5.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细的工程进度计划，并定期跟踪进度。必要时，调整施工人员和工作时间，增加施工设备。2.工程质量问题：加强质量控制，定期进行质量检查和验收。按照合同约定处理质量问题，必要时进行返工。3.支付款项争议：明