2024年建设工程设计合同标准样本（3篇）

第9页共9页2024年建设工程设计合同标准样本发包人：_____设计人：_____发包人委托设计人承担丽影华庭(三期)F_____层商场装饰工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。说明：以上各阶设计文件成果内容详细如下：一、概念性方案设计文件：以平面功能布局草案、参考性图例与照片、局部手绘草图以及概念性构思设计文案说明等组成的概念设计展示版1式_____套，A0~A1规格。主要反映平面功能的经营流通关系和总体设计风格的取向。二、正式方案设计文件：1、各层各区域正式平面图_____套;2、各重点部位电脑透视效果图共_____张，以表达设计意图清楚为原则(具体视点位置由发包人另文指定);3、主要材料选型配置的说明及设计方案总说明。注：以上成果汇总装订成册，A3规格，1式_____本，另提供经装裱的A1规格效果图_____套供展示用。三、施工图设计文件：1、室内装修施工蓝图(平、立、剖和节点大样)1式_____套2、材料表及材料样板表1式_____套3、主要装修材料实板1式_____套4、装修施工工艺规范与技术标准1式_____套5、施工图电子文件1式_____套第五条本合同设计收费为____元人民币。设计费支付进度详情_____说明：1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2、本合同履行后，定金抵作设计费。3、每阶段设计人凭有效发票收取设计费。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限____天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限____天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人员设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复印或向第三人转让或用本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：与设计人承担的设计范围、内容相关的国家技术标准与规范。6.2.3设计合理使用年限为年。6.2.4设计人按本合同和二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本所内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。6.2.7设计人应负责装饰报建图的盖章(有政府相关部门认可的设计资质)。第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。每逾支付一天，逾期超过____天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按____条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部份的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的____%。7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二.7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其它8.1设计完成后，在合同的施工期内(装修施工开始后____天内)，设计人应派出项目设计师，按照平均每周1~____次的标准，赴施工现场提供设计跟进服务。服务内容为：施工前的技术交底与图纸会审，施工中的材料色样确认，设计效果的监控、施工图的修正、完善与补充，参加每周工程例会，就施工中存在的问题主动提出意见和解决方法，并以纪要形式通知有关各方，以及参加竣工验收(以上服务与施工监理责任无关)，当验收完成后设计人出具竣工图纸。如乙方未能及时履行上述责任而导致工期延误或出现质量问题，甲方有权追究乙方责任。如发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同和四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。_____本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设计，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承包。8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。_____本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由广州市仲裁委员会仲裁。双方人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。_____本合同一式两份，发包人壹份，设计人壹份。_____本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。_____本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。_____本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、____等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.12其它约定事项设计人应列出本项目的各专业工种负责人和主要设计人名单给发包方备案，确保本项目的设计班子的固定性。发包人名称(盖章)：_____设计人名称(盖章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____委托代理人(签字)：_____委托代理人(签字)：_____日期：____年____月____日日期：____年____月____日2024年建设工程设计合同标准样本（2）____年建设工程设计合同版本合同由以下双方共同签署，以确保建设工程的顺利进行和双方权益的保护。甲方（委托人）：地址：联系电话：乙方（设计人）：地址：联系电话：鉴于：1.甲方拥有合法的项目所有权或使用权，并希望乙方进行相应的设计工作；2.乙方具备进行该项目设计的相关专业技术和资格。基于以上，双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概述1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：第二条设计费用2.1设计费用总额：2.2付款方式：2.2.1预付款：（比例%）支付于乙方签署本合同后的第（天/月）内。2.2.2进度款：（比例%）支付于工程设计完成的百分比达到（%）时。2.2.3完工款：（比例%）支付于工程设计全部完成并经甲方验收合格后。第三条设计工作内容及标准3.1设计工作内容：3.1.1初步设计：在项目概念阶段，乙方应根据甲方的要求，进行初步设计，并提供初步设计说明书及相关图纸。3.1.2施工图设计：在初步设计阶段甲方确认后，乙方应进行施工图设计，并提供详细设计说明书、施工图及相关图纸。3.2设计工作标准：3.2.1设计应符合国家有关标准和规范；3.2.2设计文件应具备合法性和可行性，保证建筑工程的安全性、经济性和使用功能。第四条设计工作进度和验收4.1设计工作进度：4.1.1设计工作应按照双方商定的工期进行，并及时向甲方报告工作进展情况。4.1.2若因乙方原因导致设计工作延期的，应承担相应的责任和赔偿。4.2设计工作验收：4.2.1乙方完成全部设计工作后，应向甲方提交设计文件和图纸，并协助甲方进行设计文件的审查。4.2.2如设计文件存在错误或不符合甲方要求的，乙方应及时进行修正，直到甲方满意为止。4.2.3设计文件经甲方验收合格后，乙方应提供设计文件的电子版本和纸质版。第五条知识产权5.1甲方对乙方设计文件中的知识产权享有完全的所有权。5.2未经甲方书面许可，乙方不得将设计文件提供给第三方使用或复制。第六条违约责任6.1如一方违反本合同的任何条款，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。6.2如因不可抗力或意外事件导致无法履行合同的，双方应友好协商解决。第七条合同解除7.1本合同在以下情况下可被解除：7.1.1甲方因自身原因不再进行建设工程的；7.1.2乙方因特殊原因无法继续履行设计工作的。7.2解除合同时，需要一方提前书面通知对方，并以友好协商的方式解决相关事宜。第八条争议解决本合同履行过程中产生的争议应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。第九条其他约定事项9.1本合同自双方签署之日起生效，并在工程设计全部完成并验收合格后终止。9.2未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。附件：1.初步设计说明书及相关图纸；2.详细设计说明书、施工图及相关图纸。甲方（委托人）：乙方（设计人）：签署日期：签署日期：2024年建设工程设计合同标准样本（3）尊敬的甲方：根据甲方的委托，乙方愿意承担甲方下达的设计任务。根据甲方与乙方之间的协商，现签署本建设工程设计合同书。本合同生效期为自双方签字之日起，并有效期为两年。一、项目基本情况：1.项目名称：（填写项目名称）2.项目地点：（填写项目地点）3.项目规模：（填写项目规模）4.项目工期：（填写项目工期）二、设计任务及要求：1.设计任务：乙方承担项目的建筑设计、结构设计、给排水设计等相关设计任务。2.设计要求：乙方需根据甲方提供的项目需求，完成相关设计任务，并保证设计合理、可行、符合相关规范及标准。三、合同条款：1.设计费用：甲方向乙方支付的设计费用为（填写具体金额），支付方式为（填写具体支付方式）。2.设计进度：乙方承诺按照项目计划书规定的工期完成设计任务，并将设计成果按时交付甲方。3.设计质量：乙方需确保设计成果符合国家法律法规和相关标准，如有设计方面的问题引起纠纷，乙方需负责处理和解决。4.设计变更：若甲方需要对设计方案进行变更，应书面通知乙方，并商定变更范围、设计费用及设计工期调整等事宜。5.设计成果与知识产权：设计成果及相关资料的知识产权归乙方所有，甲方无权擅自复制、传播或用于其他项目。6.违约责任：若任何一方违反合同约定，致使对方受到损失，应承担相应的违约责任。7.争议解决：双方如在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。如协商未成功，可向所在地人民法院提起诉讼。四、其他约定：（可以根据实际情况添加其他约定事项）五、合同生效和解除：1.本合同经双方签字盖章后生效。2.双方同意在以下情况下解除合同：a.经