2024版冬季暖气安装施工合同

编号：__________2024版冬季暖气安装施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版冬季暖气安装施工合同合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同签订时间与地点1.3合同文件的组成1.4合同的解释顺序1.5合同的生效与终止第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模与范围2.4施工内容和要求2.5施工目标与标准第三章：合同当事人义务3.1甲方的义务3.1.1提供施工场地与条件3.1.2支付合同价款3.1.3办理相关批准手续3.2乙方的义务3.2.1按照合同约定进行施工3.2.2保证工程质量与安全3.2.3负责工程保修与维护第四章：合同价格与支付4.1合同价格4.1.1合同总价4.1.2价格调整条件与方法4.2支付方式与时间4.2.1预付款4.2.2进度付款4.2.3竣工结算4.2.4质量保证金第五章：施工进度与工期5.1施工进度计划5.2工期延误5.3工期提前5.4甲方原因导致工期延误的处理5.5乙方原因导致工期延误的处理第六章：工程质量与标准6.1工程质量要求6.2工程质量验收6.3工程质量问题处理6.4工程质量保修第七章：安全生产与环保7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环保要求与措施7.4乙方对施工人员的安全教育培训第八章：变更与解除合同8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序第九章：违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3不可抗力导致的违约第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3诉讼地点与法院第十一章：合同的效力、修改和补充11.1合同的效力11.2合同的修改11.3合同的补充第十二章：其他约定12.1知识产权保护12.2保密条款12.3广告与宣传12.4双方约定的其他事项第十三章：附则13.1合同的签订与备案13.2合同的生效条件13.3合同的修订与替换13.4合同解除或终止后的处理第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容与效力合同编号_________第一章：总则1.1合同当事人甲方：_________乙方：_________1.2合同签订时间与地点签订时间：_________签订地点：_________1.3合同文件的组成本合同文件包括：（1）合同协议书（2）合同条款（3）技术文件（4）图纸（5）其他相关文件1.4合同的解释顺序本合同文件的解释顺序如下：（1）合同协议书（2）合同条款（3）技术文件（4）图纸（5）其他相关文件1.5合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格并办理完毕相关手续后终止。第二章：工程概况2.1工程名称2024版冬季暖气安装施工工程2.2工程地点_________2.3工程规模与范围工程规模：_________工程范围：_________2.4施工内容和要求施工内容：_________施工要求：_________2.5施工目标与标准施工目标：_________施工标准：_________第三章：合同当事人义务3.1甲方的义务3.1.1提供施工场地与条件甲方应按照合同约定，向乙方提供施工场地和必要的施工条件。3.1.2支付合同价款甲方应按照合同约定的付款方式和时间，向乙方支付合同价款。3.1.3办理相关批准手续甲方应负责办理与本工程相关的批准手续，包括但不限于施工许可、安全审查等。3.2乙方的义务3.2.1按照合同约定进行施工乙方应按照合同约定的施工内容、标准和进度，进行施工。3.2.2保证工程质量与安全乙方应保证工程质量符合合同约定的标准，并确保施工过程中的安全。3.2.3负责工程保修与维护乙方应对施工的工程提供保修和维护服务，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。第四章：合同价格与支付4.1合同价格4.1.1合同总价本合同总价为本工程的完成，包括但不限于施工、材料、设备、人工等费用。4.1.2价格调整条件与方法合同价格调整的条件和方法如下：（1）调整条件：_________（2）调整方法：_________4.2支付方式与时间4.2.1预付款预付款的金额、支付时间和方式如下：（1）金额：_________（2）支付时间：_________（3）支付方式：_________4.2.2进度付款进度付款的金额、支付时间和方式如下：（1）金额：_________（2）支付时间：_________（3）支付方式：_________4.2.3竣工结算竣工结算的金额、支付时间和方式如下：（1）金额：_________（2）支付时间：_________（3）支付方式：_________4.2.4质量保证金质量保证金的金额、支付时间和退还方式如下：（1）金额：_________（2）支付时间：_________（3）退还方式：_________第五章：施工进度与工期5.1施工进度计划施工进度计划的编制、提交和批准如下：（1）编制：乙方（2）提交：_________（3）批准：甲方5.2工期延误工期延误的处理如下：（1）责任方：_________（2）处理方式：_________5.3工期提前工期提前的处理如下：（1）责任方：_________（2）处理方式：_________5.4甲方原因导致工期延误的处理甲方原因导致工期延误的处理如下：（1）责任方：甲方（2）处理方式：_________5.5乙方原因导致工期延误的处理乙方原因导致工期延误的处理如下：（1）责任方：乙方（2）处理方式：_________第六章：工程质量与标准6.1工程质量要求工程质量要求如下：（1）标准：_________（2）验收要求：_________6.2工程质量验收工程质量验收的时间、地点和方式如下：（1）时间：_________（2）地点：_________（3）方式：_________第八章：变更与解除合同8.1合同变更条件合同变更的条件如下：（1）变更请求方应向对方提出书面变更请求（2）变更请求应明确变更的内容、范围和理由（3）变更请求的批准应由双方协商一致8.2合同变更程序合同变更程序如下：（1）变更请求方提交书面变更请求（2）对方收到变更请求后，应在约定的时间内回复（3）双方协商一致后，签署书面变更协议，作为本合同的附件8.3合同解除条件合同解除的条件如下：（1）一方严重违反合同约定，导致合同无法履行（2）不可抗力事件导致合同无法履行（3）双方协商一致解除合同8.4合同解除程序合同解除程序如下：（1）提出解除合同的一方应向对方提出书面解除请求（2）对方收到解除请求后，应在约定的时间内回复（3）双方协商一致后，签署书面解除协议，作为本合同的附件第九章：违约责任9.1甲方违约责任甲方违约责任如下：（1）未按约定时间支付合同价款（2）未提供施工场地和条件（3）其他违反合同约定的行为9.2乙方违约责任乙方违约责任如下：（1）未按约定时间完成施工（2）工程质量不符合约定标准（3）其他违反合同约定的行为9.3不可抗力导致的违约不可抗力事件导致违约的处理如下：（1）双方应立即通知对方不可抗力事件的发生（2）双方协商确定不可抗力事件对合同履行影响的具体措施第十章：争议解决10.1争议解决方式争议解决方式如下：（1）双方应通过友好协商解决争议（2）如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2仲裁地点与机构仲裁地点为：_________仲裁机构为：_________10.3诉讼地点与法院诉讼地点为：_________法院为：_________第十一章：合同的效力、修改和补充11.1合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格并办理完毕相关手续后终止。11.2合同的修改合同的修改应采用书面形式，经双方协商一致后签署。11.3合同的补充合同的补充应采用书面形式，经双方协商一致后签署。第十二章：其他约定12.1知识产权保护双方应遵守有关知识产权的法律、法规，保护对方的知识产权。12.2保密条款双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密。12.3广告与宣传未经对方同意，任何一方不得以合同为由进行广告和宣传。12.4双方约定的其他事项双方还可约定其他事项，作为本合同的附件。第十三章：附则13.1合同的签订与备案本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。13.2合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同的修订与替换任何一方不得擅自修订或替换本合同。13.4合同解除或终止后的处理合同解除或终止后，双方应按照本合同约定办理相关手续。第十四章：附件14.1附件列表附件包括但不限于：（1）技术文件（2）图纸（3）其他相关文件14.2附件内容与效力附件内容为本合同的组成部分，具有同等法律效力。[合同方签字][日期]多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方提供施工场地与条件甲方应确保施工场地的合法性，提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水源、电源等。甲方应负责办理与施工场地相关的批准手续，并承担相关费用。1.2甲方支付合同价款甲方应按照合同约定的时间和方式支付合同价款。甲方延迟支付的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。甲方未按约定支付合同价款的，乙方有权暂停施工，甲方应承担因此产生的费用。1.3甲方办理相关批准手续甲方应负责办理与本工程相关的批准手续，包括但不限于施工许可、安全审查等。甲方应承担因未办理或迟延办理相关批准手续导致的费用和责任。1.4甲方原因导致工期延误的处理甲方原因导致工期延误的，甲方应承担因此产生的费用，并向乙方支付违约金。违约金的计算方式为：每日违约金金额为合同价款的千分之一。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方按照合同约定进行施工乙方应按照合同约定的施工内容、标准和进度进行施工。乙方应保证工程质量符合合同约定的标准，并确保施工过程中的安全。2.2乙方保证工程质量与安全乙方应按照合同约定的质量要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业标准。乙方应采取必要的安全措施，防止安全事故的发生。2.3乙方负责工程保修与维护乙方应对施工的工程提供保修和维护服务，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。乙方应承担保修期间发生的维修费用。2.4乙方原因导致工期延误的处理乙方原因导致工期延误的，乙方应承担因此产生的费用，并向甲方支付违约金。违约金的计算方式为：每日违约金金额为合同价款的千分之一。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介作为合同的协调者和见证者，应负责监督甲乙双方的合同履行，协调解决合同履行过程中的问题，并确保合同的顺利实施。3.2第三方中介的选定第三方中介应由双方共同选定，具有较高的信誉和专业能力。双方应在合同中明确第三方中介的选定标准和程序。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用由双方协商确定，并应在合同中明确。第三方中介的费用包括但不限于协调费、监督费、咨询费等。3.4第三方中介的违约处理第三方中介未按照合同约定履行其职责的，应承担违约责任。违约责任的承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。附件及其他补充说明一、附件列表：1.技术文件2.图纸3.工程量清单4.材料设备清单5.施工方案6.安全防护措施方案7.环境保护措施方案8.合同履行过程中的相关批准文件9.合同变更协议10.合同解除协议11.保修条款12.保险证明文件13.乙方施工人员资格证书14.工程验收报告二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付合同价款未提供施工场地和条件未办理相关批准手续干涉乙方正常施工，导致工期延误未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为未按约定时间完成施工工程质量不符合约定标准未采取必要的安全措施，导致安全事故未履行合同约定的其他义务3.第三方中介违约行为未按照合同约定履行协调和监督职责未及时解决合同履行过程中的问题未确保合同的顺利实施三、法律名词及解释：1.合同价款：指双方约定的工程总价款，包括工程成本、利润及税金等。2.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的违约赔偿金。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.保修期限：指乙方对工程提供保修服务的期限。6.保险：指为工程和人员安全购买的保险，包括建筑工程保险、雇主责任保险等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工场地和条件不满足，导致施工无法进行解决办法：双方协商调整施工场地，或甲方尽快提供满足施工要求的场地和条件。2.甲方延迟支付合同价款解决办法：甲方按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金，并尽快支付合同价款。3.乙方施工进度滞后解决办法：乙方制定整改措施，加快施工进度，并向甲方支付违约金。4.工程质量不符合标准